Avis de marché - Avis n° 24-145649 du 30/12/2024
Département(s) de publication : 30
Annonce n° 24-145649
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Beaucaire (30)
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21300032600016
Ville : Beaucaire
Code postal : 30300
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 30
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 2024-010
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : M Le Maire
Adresse mail du contact : pierre.mariette.lopez@beaucaire.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 466599003
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (ne pas fournir par le candidat en cas de renseignement de la rubrique F1 du DC1 ou le DUME) Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (ne pas fournir par le candidat en cas de renseignement de la rubrique F1 du DC2 ou le DUME)
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07/02/2025 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : 1 - Valeur technique 50% 1-1) Conception technique : résistance aux chocs et aux actes de vandalisme, durabilité face aux usages intensifs, design, innovation, qualité esthétique, capacité d'intégration dans le site 25,00 % 1-2)Durées et niveaux de garanties 15,00 % 1-3)Planning détaillé et méthodologie des travaux 5,00 % 1-4)Performances en matière de protection de l'environnement dans le cadre de l'exécution du marché 5,00 % 2 - Prix des prestations 50%
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de remplacement et réfection des sols des city-stades de la Commune de Beaucaire
Code CPV principal - Descripteur principal : 45212200
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Travaux de remplacement et réfection des sols des city-stades de la Commune de Beaucaire
Lieu principal d'exécution du marché : Sur le territoire de la Commune
Valeur estimée (H.T.) : 150000 euros
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite sur site est obligatoire. L’offre d’un candidat qui n’a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. La visite des lieux donnera lieu à la délivrance d’un certificat de visite. Ce dernier sera établi, sur place, par le maitre de l’ouvrage ou de son représentant, le jour de la visi
Autres informations complémentaires : Retrait du dossier de consultation : Il est remis gratuitement à chaque candidat et disponible à l’adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr Les prestations sont réglées par un prix global et forfaitaire. Type et forme du contrat : Il s'agit d'un marché ordinaire. Les travaux de décompose en deux tranches : - Tranche ferme : Travaux de remplacement des city-stades de la Moulinelle et de Puech Cabrier. Les travaux comprennent l’installation de chantier, la dépose de la structure et du sol, la remise en état du sol et le nivellement, la fourniture et la pose des équipements (structure complète), la fourniture et pose du gazon synthétique, le marquage au sol, et la fourniture et pose d’un panneau d’information. - Tranche optionnelle : Travaux des city-stades du champ de foire. Les travaux comprennent l’installation de chantier, la dépose du sol, la remise en état du sol et le nivellement, la fourniture et pose du sol souple, le marquage au sol, et la fourniture et pose d’un panneau d’information, ainsi que l’aménagement d’une bande entre les 2 city stades existants. Durée du contrat ou délai d'exécution La durée du contrat se confond avec le délai d’exécution. Le délai d'exécution des prestations est proposé par le candidat dans l’acte d’engagement. L’exécution du marché débute à compter de la date fixée par l’ordre de service. (Date prévisionnelle de commencement : Le 1er mars 2025) Les travaux et prestations devront être terminés avant le 15 juin 2025 (Sauf pour la tranche optionnelle n°1). Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Budget de la Ville de Beaucaire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Cautionnement et garanties exigées : Article 8 et 9 du CCAP Forme juridique du groupement : Article 2.2 du RC Renseignements complémentaires : Article 9.1 du RC Négociation : Article 8.3 du RC Information des candidats non retenus : Article 9.3 du RC Conditions de remise des offres et des candidatures : La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches-securises.fr Procédures de recours et voies de recours : Article 9.2 du RC Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Nîmes 16 Avenue Feuchères CS 88010 30941 NIMES CEDEX 9 Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr Fax: 04 66 36 27 86 Adresse internet : http://nimes.tribunal-administratif.fr/
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30/12/2024
