aménagements d’un îlot urbain

Commune de Plouézec
aménagements d’un îlot urbain
avis rectificatif
Maîtrise d’ouvrage : commune de Plouézec, 22470.
Représentant du pouvoir adjudicateur : M. le Maire.
Mode de passation : procédure adaptée (article R.2123-1 1° du Code de la commande publique).
Conformément à l’article R 2123-5 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur a prévu la possibilité de négocier mais se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations.
Objet du marché de travaux : aménagements d’un îlot urbain.
Caractéristiques principales :
Décomposition du marché en lots :il est prévu trois lots.
Lot 1 : terrassement, voirie.
Tranche optionnelle : travaux d’aménagement de voirie de la phase 4.
Lot 2 : plantations, mobiliers urbains, aménagements paysagers.
Tranche optionnelle : travaux d’aménagement paysager de la phase 4.
Lot n° 3 : assainissement.
Décomposition en tranches : cet avis public d’appel à la concurrence prévoit une tranche optionnelle correspondant à la phase 4 du projet.
Lot 1 : terrassement, voirie.
Tranche optionnelle : travaux d’aménagement de voirie de la phase 4.
Lot 2 : plantations, mobiliers urbains, aménagements paysagers.
Tranche optionnelle : travaux d’aménagement paysager de la phase 4.
Délais maximum global d’exécution des travaux (hors période préparatoire) : le délai global d’exécution maximum du marché est fixé à :
Lot 1 : 24 mois.
Lot 2 : 24 mois.
Lot 3 : 6 mois.
Les délais d’affermissement de la tranche optionnelle pour le lot 1 et 2 est de : 24 mois.
Délai global de paiement des situations : 30 jours maximum.
Justificatifs à produire détaillés au règlement de consultation :
- la lettre de candidature (DC1) et la déclaration du candidat (DC2) ou le Document unique de marché européen (Dume),
- les certificats des capacités économiques, financières et techniques mentionnées ci-dessus,
- en cas de redressement judiciaire, une copie du ou des jugement(s).
Contenu de l’offre :
- l’acte d’engagement,
- le bordereau des prix unitaires,
- le détail quantitatif estimatif,
- le mémoire technique,
- le planning d’exécution des travaux.
Modalités d’obtention du dossier de consultation :téléchargement sur :
https://marches.megalisbretagne.bzh (profil d’acheteur).
Renseignements complémentaires :demande par le biais de la plateforme Megalis.
Date et heure limites et lieu de réception des offres : le mardi 2 août 2023 à 17 h 00 (au lieu du jeudi 27 juillet 2023 à 12 h 00).
M. le Maire de Plouézec, mairie, 1, rue du Colonel-Simon, 22470 Plouézec.
Ce rallongement du délai est dû au dysfonctionnement de la plateforme Mégalis Bretagne ayant empêché les entreprises candidates de déposer leur offre dans les délais initialement fixés.
En cas de remise de plusieurs offres par un même candidat, le cas échéant par différents canaux (mail, remise en mains propres, etc…), seule la version la plus tardive communiquée via la plateforme Megalis sera prise en compte.
Critères de sélection des offres :
- prix des prestations : 40 points,
- valeur technique : 60 points.
Recours : tribunal administratif, 3, contour de la Motte, 35000 Rennes.
Date d’envoi à la publication : le 27 juillet 2023.