commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
travaux et mise en oeuvre de vidéoprotection urbaine
procédure adaptée
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, Hôtel de Ville, place de la République, 50800 Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.
Adresse internet du profil d'acheteur :
https://www.coindesarchis.fr
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux et mise en oeuvre de vidéoprotection urbaine.
Type de marché de travaux : accord-cadre.
CPV - Objet principal : 45233292-2.
Code NUTS : FR222.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : dans le cadre général de l’amélioration de la sécurité des personnes et des biens, et afin de lutter contre la délinquance, les incivilités et l’insécurité, la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny souhaite en effet créer son dispositif de vidéoprotection urbaine.
Estimation de la valeur (HT) de l’accord-cadre : 50 000 euros par an.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : le marché est attribué pour une durée d’une année à compter de sa date de notification. Ce marché est reconductible par tacite reconduction par période d’une année. Le nombre de reconductions maximum est de 2.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : septembre 2025.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : articles 86 à 100 du code des marchés publics. Paiement : mandat administratif sur service fait ; 30 jours à réception de la facture.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles fixées dans le règlement de la consultation.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- valeur technique : 60 %,
- prix : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée. Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics.
Date limite de réception des offres : 18 juillet 2025, à 12 h 00.
Date de visite de site : 3 juillet 2025, à 11 h 00 en mairie.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires : le détail des critères de jugement des offres est mentionné dans le règlement de la consultation.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : le dossier de consultation des entreprises peut être téléchargé gratuitement sur
https://www.coindesarchis.fr
Conditions de remise des offres : https://www.coindesarchis.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 6 juin 2025
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : voir le règlement de la consultation.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : voir le règlement de la consultation.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif : 3, rue Arthur-Le Duc, 14000 Caen, téléphone : 02 31 70 72 72,
https://caen.tribunal-administratif.fr/
