1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 24TRAV02 - Travaux de réhabilitation de l'opéra de Toulon - 2ème phase
Description: Les travaux consistent en la 2ème phase de travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon. Les travaux portent sur le traitement du clos et couvert, le réaménagement du bloc salle dont l'implantation des sièges, des espaces d'accueil du public, du bloc scène et du bloc administratif. La première phase des travaux de réhabilitation de l'Opéra de Toulon a fait l'objet d'une consultation distincte (désamiantage, le curage de la cage de scène et de la partie administrative, la restauration de façade en pierre et le traitement de menuiseries extérieures bois). Nature particulière des travaux : restauration d'édifices anciens protégés au titre des Monuments Historiques, pour lesquels il importe d'harmoniser les parties refaites avec les anciennes. L'Opéra est un ERP de type L (Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou polyvalentes), de 1ère catégorie Procédure comportant 26 lots. Prix global et forfaitaire. Le Pouvoir Adjudicateur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Les candidatures sont évaluées au regard des capacités professionnelles, techniques et financières . Les sous critères de la VT, leur pondération et la méthode de notation sont indiqués au RC. L'opéra est un Monument Historique dans lequel les conditions d'exécution des travaux sont particulières et nécessitent une visite. La visite sur site est donc obligatoire pour tous les lots. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visite sont définies ci-dessous : Personnes en charge des visites auprès desquelles les candidats devront s'inscrire : Maïa Vigon Pellegrino mvigon@metropoletpm.fr Véronique Perez veperez@metropoletpm.fr Le délai d'exécution des travaux est de 32 mois, hors période de préparation des travaux de 2 mois. Le délai d'exécution de chaque lot s'insère dans ce délai d'ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui est joint au dossier de consultation La date de début des travaux est donnée à titre indicatif. L'opération de réhabilitation de l'opéra est inscrite dans une démarche en faveur de l'environnement et vise le niveau bronze de la démarche Bâtiment Durable Méditerranéen (BDM). Le lot 24 Scénographie Fauteuils et le lot 28 Fouilles archéologique font l'objet d'une procédure distincte. Lot 11 Plâtrerie : obligation de répondre à une Prestation Supplémentaire Eventuelle. Montant estimé tous lots confondus : 23 440 812 euros HT. Une attestation d'assurance décennale sera fournie à l'attribution du marché sauf pour les lots 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20.
Identifiant de la procédure: 67864907-4e0f-4a04-9a9a-a26f5ff900b8
Avis précédent: 23e20030-52b3-4ec3-8cb7-b49045173c1b-01
Identifiant interne: 24TRAV02
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212314 Travaux de construction de monuments historiques ou de mémoriaux
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Echafaudages Confinements
Description: Fourniture et mise en oeuvre d'échafaudages, sapines, tour d'escalier, parapluie de chantier, gardes corps et protections
Identifiant interne: Lot 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262120 Travaux de montage d'échafaudages
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262110 Travaux de démontage d'échafaudages
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: TOULON
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 1 Echafaudages Confinements : présentation d'au moins 2 références sur les 5 dernières années en montage d'échafaudage sur Monument Historique d'un montant minimum de 500 000 euros HT
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Gros Oeuvre Installation de Chantier
Description: Travaux de réalisation d'ouvrages en béton et maçonnerie, voiles, planchers, dallages, fondations, reprises en sous oeuvre, ouvertures en sous oeuvre, démolitions, planchers collaborants, mise en place de l'installation de chantier
Identifiant interne: Lot 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: opera de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause d'exécution à caractère social :1 680 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 2 Gros Oeuvre Installation de Chantier : présentation d'au moins 1 référence sur les 5 dernières années en travaux de gros oeuvre d'un Monument Historique d'un montant minimum de 1 000 000 euros HT
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Maçonneries MH Sols durs
Description: Réalisation de démolition, de dépose de revêtements et d'équipements, de travaux de maçonnerie de briques et de pierre de taille Monument Historique (MH), de revêtements de sols en marbre, en pierre, en carreaux ciments, en terre cuite, en mosaïque
Identifiant interne: Lot 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 3 Maçonneries MH _ Sols durs : présentation d'au moins 2 références sur les 5 dernières années en restauration de Monument Historique d'un montant minimum de 400 000 euros HT
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Charpente bois Couverture
Description: Réalisation de travaux d'enfustage, chevêtre, traitement et réfection de charpente, dépose/repose de couverture et ligne de vie, réfection de couverture tuiles, remplacement de châssis de désenfumage, ressuivi de couverture zinc
Identifiant interne: Lot 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause d'exécution à caractère social :220 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement.
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Sols intérieurs durs
Description: Réalisation de travaux de remplacement de revêtements de sols en carrelage, mise en oeuvre de sols neufs en carrelage et de revêtement mural en carrelage
Identifiant interne: Lot 5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45430000 Revêtement de sols et de murs
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause d'exécution à caractère social :110 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement.
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Parquet bois
Description: Réalisation de travaux de reprise de vernis de parquet existant, dépose de parquet existant, mise en oeuvre de parquet neuf massif sur lambourde et parquet neuf massif collé
Identifiant interne: Lot 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC..
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement.
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Menuiseries extérieures
Description: Travaux de mise en oeuvre de stores intérieurs de protection solaire, dépose de menuiseries extérieures et de volets, restauration de menuiseries extérieures bois, restauration et modification de portes d'entrée en bois, remplacement de menuiseries extérieures et volets bois
Identifiant interne: Lot 7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: TOULON
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement.
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Menuiseries intérieures bois neuves
Description: Travaux de dépose de menuiseries intérieures, mise en oeuvre de bloc portes et trappes coupe feu, restauration de bloc portes, cloisons stratifiées avec portes, mise en oeuvre de sas vitré, portes automatiques, habillage mural stratifié
Identifiant interne: Lot 8
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45422100 Ouvrages en bois
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause d'exécution à caractère social :200 heures minimum d'insertion. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement.
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Menuiseries intérieures bois MH
Description: Travaux de dépose de menuiseries intérieures, ressuivi de menuiseries existantes Monument Historique (MH) et de boiseries, mise en oeuvre de menuiseries intérieures neuves, d'escalier et de mobilier
Identifiant interne: Lot 9
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45422100 Ouvrages en bois
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 9 Menuiseries intérieures bois MH : Présentation d'au moins 2 références sur les 5 dernières années en restauration de menuiseries intérieures bois de Monument Historique d'un montant minimum de 200 000 euros HT
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement.
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Ferronnerie et Serrurerie
Description: Travaux de réalisation de châssis métalliques neufs, bloc portes métalliques, escalier métallique trappes métalliques, grilles, garde corps, mains courantes, échelles, modification de marquise
Identifiant interne: Lot 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Informations complémentaires: 44316510-6 Ferronnerie 44316500-3 Serrurerie.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clauses environnementales : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur technique et leur pondération figurent au RC.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement.
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Plâtrerie
Description: Réalisation de travaux de dépose et repose de faux plafonds, mise en oeuvre de faux plafond suspendu en plaques de plâtre, de panneaux acoustiques, de doublage des parois, cloisons en plaques de plâtre, mise en oeuvre de faux plafond suspendu en dalles minérales acoustiques
Identifiant interne: Lot11
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45410000 Travaux de plâtrerie
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause d'exécution à caractère social :450 heures minimum d'insertion. Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour la prestations supplémentaire éventuelle suivante : Suppression de la prestation prévue en base et remplacement par la prestation suivante: Fourniture et pose d'un isolant thermo-acoustique bio-sourcée mix laine de chanvre, linéaire et coton de 120mm avec un R=3.15 m².K/W de type "Biofib Trio" ou techniquement équivalent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Peinture sols minces
Description: Réalisation de travaux de peinture sur boiseries, parois, plafonds, ouvrages métalliques, emmarchements et garde-corps des escaliers, mise en oeuvre de revêtements de sols minces
Identifiant interne: Lot 12
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45442100 Travaux de peinture
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45430000 Revêtement de sols et de murs
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: TOULON
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause d'exécution à caractère social :530 heures minimum d'insertion. Clause environnementale : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
5.1.
Lot: LOT-0013
Titre: Décors Gypserie dorure
Description: Réalisation de travaux de nettoyage d'ouvrages plâtre, reprise et complément de gypseries, restauration de gypseries, polychromies et dorures d'éléments décoratifs, mise en oeuvre de faux-plafonds staff
Identifiant interne: Lot 13
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45410000 Travaux de plâtrerie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45442100 Travaux de peinture
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 44921100-3 Gypse. Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine (détail au RC) Lot 13 Décors _ Gypserie dorure : Responsables et chefs de chantier : selon dispositions du code du patrimoine Pour au moins 2 membres de l'équipe : Master II en conservation restauration niveau 7 spécialité Sculpture et dorure ou équivalent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0014
Titre: Décors Toile marouflée plafond
Description: Travaux de restauration in situ de la toile marouflée du plafond de la salle de spectacle
Identifiant interne: Lot 14
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45442100 Travaux de peinture
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine (détail au RC) Lot 14 Toile marouflée plafond: Responsables et chefs de chantier : selon dispositions du code du patrimoine Totalité des membres de l'équipe : Master II en conservation restauration niveau 7 spécialité Peinture ou équivalent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0015
Titre: Décors Toiles marouflées puttis
Description: Travaux de restauration de toiles peintes in situ et en atelier
Identifiant interne: Lot 15
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45442100 Travaux de peinture
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine (détail au RC) Lot 15 Décors Toiles marouflées puttis : Responsables et chefs de chantier : selon dispositions du code du patrimoine Totalité des membres de l'équipe : Master II en conservation restauration niveau 7 spécialité Peinture ou équivalent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0016
Titre: Décors Restauration décors peints
Description: Travaux de dérestauration et restauration de décors peints muraux, restauration de décors de panneaux bois, portes, plafonds, candélabres, garde-corps
Identifiant interne: Lot 16
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45442100 Travaux de peinture
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Qualifications requises en matière de restauration selon les dispositions du Code du Patrimoine (détail au RC) Lot 16 Restauration décors peints : Responsables et chefs de chantier : selon dispositions du code du patrimoine Pour au moins 2 membres de l'équipe: Master II en conservation restauration niveau 7 spécialité Bois polychrome mobilier ou équivalent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0017
Titre: Lustrerie
Description: Réalisation de travaux de restauration des lustres en métal et verrerie
Identifiant interne: Lot 17
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 31527260-6 Systèmes d'éclairage. Clause environnementale : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0018
Titre: Tapisserie-tenture
Description: Travaux de restitution de lisses et habillages molletonnées de têtes de cloisons, garde-corps des loges et baignoires de la salle de spectacle, restauration des banquettes et fauteuils, confection de rideaux et lambrequins
Identifiant interne: Lot 18
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45432200 Travaux de pose de revêtements muraux et de papiers peints
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: TOULON
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Afin d'optimiser l'analyse des offres, les candidats pour le lot 18 fourniront des échantillons, selon les dispositions suivantes : Pour le lot 18 Tapisserie-tenture Echantillons de tissus au format A5 minimum, 3 échantillons par type de coloris dans les gammes de coloris suivantes : Cuivré, Brun, Rouge, Bleuté, pour : o Lisses molletonnées (article 2.18.1.1.1.1 du CCTP) ; o Banquettes et fauteuils (article 2.18.1.1.1.2 du CCTP) ; o Tapis et moquette (article 2.18.1.1.1.3 du CCTP) ; Restitution de tentures et draperies (article 2.18.1.1.2.1 du CCTP). Modalités de remise des échantillons indiquées à l'article 6.2 du RC
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0019
Titre: Agencement / Mobilier
Description: Travaux de création de mobilier formant assise, meubles métalliques, plans vasques, banque d'accueil, mobilier des loges des artistes, placards
Identifiant interne: Lot 19
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 39100000 - Mobilier Clause environnementale : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 - Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 - Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
5.1.
Lot: LOT-0020
Titre: Signalétiques
Description: Travaux de réalisation de porte-affiches, pictogrammes, plaques de portes, lettrages, panneaux directionnels, plans, panneau mobile sur pied,
Identifiant interne: Lot 20
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 35261000-1 Panneaux d'information. Clause environnementale : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la Valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0021
Titre: Scénographie Serrurerie Machinerie, menuiseries et tentures
Description: Réalisation de travaux de serrurerie scénique : grils, passerelles, lisses et mâts d'accrochage, levage : porteuses, élévateur, palan, monte-charge, menuiserie scénique : planchers, plateformes, mobilier, tentures scéniques,
Identifiant interne: Lot 21
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45350000 Installations mécaniques
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: 79932000 Aménagements scénographiques. Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 21 Scénographie Serrurerie Machinerie, menuiseries et tentures : au moins 2 références sur les 5 dernières années en réalisation de travaux de serrurerie scénique d'un montant minimum de 2 000 000 euros HT
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0022
Titre: Scénographie Réseaux électrique, éclairage, sonorisation et vidéo
Description: Réalisation de travaux de réseaux scéniques courants forts et courants faibles, sonorisation, vidéo
Identifiant interne: Lot 22
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 22 Scénographie Réseaux électrique, éclairage, sonorisation et vidéo : au moins 2 références sur les 5 dernières années en réalisation de travaux de réseaux scéniques électriques, son et vidéo d'un montant minimum de 500 000 euros HT
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0023
Titre: Scénographie matériel mobile scénique
Description: Réalisation de travaux de diffusion et régie audio, de captation audio et vidéo, d'équipements de surtitrage, éclairage, sonorisation et vidéo, gradateurs mobiles, poutres d'accrochage, praticables, nacelle élévatrice, pupitre d'éclairage
Identifiant interne: Lot 23
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clauses environnementales : charte chantier propre notamment. Lot 23 Scénographie matériel mobile scénique : au moins 2 références sur les 5 dernières années en réalisation de travaux de diffusion, éclairage, sonorisation et vidéo, de captation audio et vidéo d'un montant minimum de 400 000 euros HT
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0025
Titre: Ascenseurs
Description: Réalisation de travaux de mise en oeuvre d'ascenseurs
Identifiant interne: Lot 25
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause environnementale : charte chantier propre notamment.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0026
Titre: Electricité Courant fort / Courants faible
Description: Réalisation de travaux de courants forts et courants faibles, alimentation générale électrique, appareillage, éclairages, informatique, téléphonie, SSI, vidéosurveillance, contrôle d'accès, système anti-intrusion, Wifi, GTB
Identifiant interne: Lot 26
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Clause sociale : 650 heures minimum d'insertion. Lot 26 Electricité Courant fort / Courants faible : Au moins 2 références sur les 5 dernières années en réalisation de travaux d'électricité, Courant fort, Courants faible dans un Monument Historique d'un montant minimum de 500 000 euros HT Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Pour le lot Lot 26 Electricité Courant fort / Courants faible , les certificats de qualification suivants : - Qualifelec RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) - Qualifoudre Pour justifier de la qualification ou de son équivalence, les candidats renseigneront et remettront impérativement la fiche de qualification niveau spécifique minimal jointe au DCE. Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine. Pour le certificat Qualifoudre, l'équivalence peut être réalisée notamment par la production de références de travaux de complexité équivalente accompagnées d'attestations de bonne exécution.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
5.1.
Lot: LOT-0027
Titre: CVC Plomberie Incendie
Description: Réalisation de travaux de Production de chauffage, Ventilation mécanique contrôlée, centrale de traitement d'air, climatisation, radiateurs, pompe à chaleur, désenfumage, plomberie, robinetterie, distribution hydraulique
Identifiant interne: Lot 27
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45330000 Travaux de plomberie
Options:
Description des options: Possibilité de marché similaires se référer au CCAP. Clauses de réexamen en cas de données personnelles, suppression d'indice de révision, ajout de prix nouveaux Cf CCAP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Opéra de Toulon Boulevard de Strasbourg
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/12/2024
Durée: 34 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Clause environnementale : charte chantier propre notamment. Clause sociale : 990 heures minimum d'insertion Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : Pour le Lot 27 CVC Plomberie Incendie, le certificat de qualification suivant : Qualibat RGE 5232 Pour justifier de la qualification ou de son équivalence, les candidats renseigneront et remettront impérativement la fiche de qualification niveau spécifique minimal jointe au DCE. Le certificat précité pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 1 Valeur Technique
Description: Les sous critères de la valeur Technique et leur pondération figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Prix
Nom: Critère 2 Prix
Description: Pour l'appréciation du prix des travaux, le montant pris en compte est le montant total figurant à la DPGF et reporté à l'acte d'engagement
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Nom: Critère 3 Performances en matière de protection de l'environnement
Description: Les précisions sur le critère figurent au règlement de la consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCRA
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal Administratif de Toulon
Informations relatives aux délais de recours: un recours en référé précontractuel avant la signature du marché, par application des articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative, Un référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Un recours en contestation de la validité du contrat vous est ouvert, devant le même tribunal, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis d'attribution du marché. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible à l'adresse internet www.telerecours.fr
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal Administratif de Toulon
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 23 528 621,15 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: HUSSOR ERECTA
Offre:
Identifiant de l’offre: LOT 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 522 673,46 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 158RL24
Date de conclusion du marché: 23/12/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire: SBS CONSTRUCTIONS
Nom officiel: COMETRA
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 2 541 200,90 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 149RL24
Date de conclusion du marché: 28/11/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SELE
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 896 829,72 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 114RL24
Date de conclusion du marché: 16/10/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAS BOURGEOIS
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 526 288,32 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 115RL24
Date de conclusion du marché: 16/10/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: LES METIERS DU BOIS
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur de l'offre: 591 534,16 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 116RL24
Date de conclusion du marché: 16/10/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: IROKO SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Valeur de l'offre: 499 117,80 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 141RL24
Date de conclusion du marché: 17/12/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SAS LES METIERS DU BOIS
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 9
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0009
Valeur de l'offre: 751 400,68 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 142RL24
Date de conclusion du marché: 18/12/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SHM
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 10
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0010
Valeur de l'offre: 294 337,50 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 150RL24
Date de conclusion du marché: 28/11/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: CKAT AMENAGEMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 11
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0011
Valeur de l'offre: 1 048 127,70 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 143RL24
Date de conclusion du marché: 17/12/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0013
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire: ATELIER JEAN LOUP BOUVIER
Nom officiel: SARL ARCOA
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 13
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0013
Valeur de l'offre: 713 150,92 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 182RL24
Date de conclusion du marché: 19/02/2025
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0014
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire: VAN YSENDICK LAURE
Nom officiel: ALINE RAYNAULT, ANNE LAURE CAPRA, ANNE MAINCENT, AUDE AUSSILLOUX CORREA, CAROLINE SNYERS, IMBOURG CLAIRE, CLAUDA MOSIER, DELPHINE BURGART, DIANE HENRY LORMELLE, FANNY MARTIN, DATEE JEROME, SEGALA MARGHERITA, VICTORIEN MARINE, NATACHA AKIN, ART EN REEL, TRISTAN MAHEO
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 14
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0014
Valeur de l'offre: 370 675,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: oui
Valeur de la sous-traitance: 6 350,00 EUR
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 04RL25
Date de conclusion du marché: 20/03/2025
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0015
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire: VAN YSENDYCK LAURE
Nom officiel: RAYNAUT ALINE, ANNE LAURE CAPRA, IMBOURG CLAIRE, MARTIN FANNY, DATTEE JEROME, MARGHERITA SEGALA, VICTORIEN MARINE, DESROCHES EMMANUEL SARL
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 15
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0015
Valeur de l'offre: 247 782,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 05RL25
Date de conclusion du marché: 20/03/2025
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0016
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire: ATELIER MORISSE MARINI
Nom officiel: NATHALIE PRUHA, ATELIERS LLERENA
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 16
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0016
Valeur de l'offre: 846 800,26 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 06RL25
Date de conclusion du marché: 20/03/2025
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0017
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ETABLISSEMENT DE CHANT VIRON
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 17
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0017
Valeur de l'offre: 208 100,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 183RL24
Date de conclusion du marché: 19/02/2025
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0018
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DECOR DU SUD
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 18
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0018
Valeur de l'offre: 166 214,69 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 144RL24
Date de conclusion du marché: 17/12/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0019
Statut sélection lauréat: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0020
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ADZO SIGNALETIQUE
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 20
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur de l'offre: 20 825,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 186RL24
Date de conclusion du marché: 21/02/2025
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0021
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Chef de file du soumissionnaire: AMG FECHOZ
Nom officiel: BC CAIRE SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 21
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur de l'offre: 5 408 002,63 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 159RL24
Date de conclusion du marché: 23/12/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0022
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DUSHOW
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 22
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022
Valeur de l'offre: 1 595 649,41 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 151RL24
Date de conclusion du marché: 28/11/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0023
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DUSHOW
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 23
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur de l'offre: 768 494,49 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 152RL24
Date de conclusion du marché: 28/11/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0025
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OTIS
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 25
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0025
Valeur de l'offre: 259 000,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 145RL24
Date de conclusion du marché: 17/12/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0026
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: DEGREANE SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 26
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0026
Valeur de l'offre: 2 502 831,60 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 160RL24
Date de conclusion du marché: 20/12/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0027
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA MEDITERRANEE
Offre:
Identifiant de l’offre: Lot 27
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0027
Valeur de l'offre: 2 749 584,91 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 117RL24
Date de conclusion du marché: 16/10/2024
Organisation qui signe le marché: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Metropole Toulon-Provence-Mediterranee
Numéro d’enregistrement: 24830054300217
Adresse postale: 107 BD HENRI FABRE, CS30536
Ville: TOULON
Code postal: 83041
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Téléphone: +33 494467398
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: tribunal Administratif de Toulon
Numéro d’enregistrement: 13000525900010
Adresse postale: 5 rue Racine
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Téléphone: +33 0494427930
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: tribunal Administratif de Toulon
Numéro d’enregistrement: 13000525900010
Adresse postale: 5 rue Racine
Ville: Toulon
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Téléphone: +33 0494427930
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: CCRA
Numéro d’enregistrement: CCRA de MARSEILLE
Adresse postale: place Felix baret cs 80001
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13282
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: +33 0484354554
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: HUSSOR ERECTA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 78368334500046
Ville: LAPOUTROIE
Code postal: 68650
Subdivision pays (NUTS): Haut-Rhin (FRF12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: SBS CONSTRUCTIONS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 51306386700065
Ville: ROQUEFORT LA BEDOULE
Code postal: 13830
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: COMETRA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 39213916800042
Ville: SIX FOURS LES PLAGES
Code postal: 83140
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: SELE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 32344748200072
Ville: SAINT CANNAT
Code postal: 13760
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: SAS BOURGEOIS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 33298785800088
Ville: MIRIBEL
Code postal: 01700
Subdivision pays (NUTS): Ain (FRK21)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: LES METIERS DU BOIS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 33237770400082
Ville: LENTILLY
Code postal: 69210
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0007
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: IROKO SAS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 39189456500038
Ville: SAINT ANDIOL
Code postal: 13670
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0008
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: SAS LES METIERS DU BOIS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 33237770400082
Ville: LENTILLY
Code postal: 69210
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0009
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: SHM
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 78308444500023
Ville: HYERES
Code postal: 83400
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0010
8.1.
ORG-0016
Nom officiel: CKAT AMENAGEMENT
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 44917620500036
Ville: ROQUEFORT LA BEDOULE
Code postal: 13830
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0011
8.1.
ORG-0017
Nom officiel: ATELIER JEAN LOUP BOUVIER
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 35362219400028
Ville: 30133
Code postal: LES ANGLES
Subdivision pays (NUTS): Gard (FRJ12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0013
8.1.
ORG-0018
Nom officiel: SARL ARCOA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 90705005800086
Ville: PUTEAUX
Code postal: 92800
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0013
8.1.
ORG-0019
Nom officiel: VAN YSENDICK LAURE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 42434627800031
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13016
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0020
Nom officiel: ALINE RAYNAULT
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 40944336300034
Ville: SAINT CYR SUR MER
Code postal: 83270
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0021
Nom officiel: ANNE LAURE CAPRA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 42257623100043
Ville: SALLELE D'AUDE
Code postal: 11590
Subdivision pays (NUTS): Aude (FRJ11)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0022
Nom officiel: ANNE MAINCENT
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 43171469000036
Ville: MONTREUIL
Code postal: 93100
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0023
Nom officiel: AUDE AUSSILLOUX CORREA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 44839113600034
Ville: TOULON
Code postal: 31400
Subdivision pays (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0024
Nom officiel: CAROLINE SNYERS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 80499288100024
Ville: CREMIEU
Code postal: 38460
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0025
Nom officiel: IMBOURG CLAIRE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 91386791700019
Ville: PUGET SUR DURANCE
Code postal: 84360
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0026
Nom officiel: CLAUDA MOSIER
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 40500548900035
Ville: SAINT OUEN
Code postal: 93400
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0027
Nom officiel: DELPHINE BURGART
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 48406705300013
Ville: PARIS
Code postal: 75013
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0028
Nom officiel: DIANE HENRY LORMELLE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 43456144500025
Ville: SOUILLAC
Code postal: 46200
Subdivision pays (NUTS): Lot (FRJ25)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0029
Nom officiel: FANNY MARTIN
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 81407506500015
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13004
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0030
Nom officiel: DATEE JEROME
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 42367324300048
Ville: BIGANOS
Code postal: 33380
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0031
Nom officiel: SEGALA MARGHERITA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 84523842700031
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13001
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0032
Nom officiel: VICTORIEN MARINE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 41439869300047
Ville: CAVAILLON
Code postal: 84300
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0033
Nom officiel: NATACHA AKIN
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 82257696300026
Ville: SAINT MARTIAL
Code postal: 07310
Subdivision pays (NUTS): Ardèche (FRK22)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0034
Nom officiel: ART EN REEL
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 47840796800054
Ville: STRASBOURG
Code postal: 67000
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0035
Nom officiel: TRISTAN MAHEO
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 42157543200040
Ville: NANTES
Code postal: 44000
Subdivision pays (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0014
8.1.
ORG-0036
Nom officiel: VAN YSENDYCK LAURE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 42434627800031
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13016
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0037
Nom officiel: RAYNAUT ALINE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 40944336300034
Ville: SAINT CYR SUR MER
Code postal: 83270
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0038
Nom officiel: ANNE LAURE CAPRA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 42257623100043
Ville: SALLELE D'AUDE
Code postal: 11590
Subdivision pays (NUTS): Aude (FRJ11)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0039
Nom officiel: IMBOURG CLAIRE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 91386791700019
Ville: PUGET SUR DURANCE
Code postal: 84360
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0040
Nom officiel: MARTIN FANNY
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 81407506500015
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13006
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0041
Nom officiel: DATTEE JEROME
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 42367324300048
Ville: BIGANOS
Code postal: 33380
Subdivision pays (NUTS): Gironde (FRI12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0042
Nom officiel: MARGHERITA SEGALA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 84523842700031
Ville: MARSEILLE
Code postal: 13001
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0043
Nom officiel: VICTORIEN MARINE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 41439869300047
Ville: CAVAILLON
Code postal: 84300
Subdivision pays (NUTS): Vaucluse (FRL06)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0044
Nom officiel: DESROCHES EMMANUEL SARL
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 53956887300019
Ville: LYON
Code postal: 69003
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0015
8.1.
ORG-0045
Nom officiel: ATELIER MORISSE MARINI
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 53196254600010
Ville: NICE
Code postal: 06000
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0016
8.1.
ORG-0046
Nom officiel: NATHALIE PRUHA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 40902853700044
Ville: VILLEJUIF
Code postal: 94800
Subdivision pays (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0016
8.1.
ORG-0047
Nom officiel: ATELIERS LLERENA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 81760674200010
Ville: VILLEJUIF
Code postal: 94800
Subdivision pays (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0016
8.1.
ORG-0048
Nom officiel: ETABLISSEMENT DE CHANT VIRON
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 48966094400047
Ville: ASNIERES SUR SEINE
Code postal: 92600
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0017
8.1.
ORG-0049
Nom officiel: DECOR DU SUD
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 43890296700019
Ville: TOULON
Code postal: 83000
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0018
8.1.
ORG-0050
Nom officiel: ADZO SIGNALETIQUE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 43466207800022
Ville: NEYRON
Code postal: 01700
Subdivision pays (NUTS): Ain (FRK21)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0020
8.1.
ORG-0051
Nom officiel: AMG FECHOZ
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 34862985800088
Ville: PARIS
Code postal: 75009
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0021
8.1.
ORG-0052
Nom officiel: BC CAIRE SAS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 80393317500017
Ville: MERY
Code postal: 73420
Subdivision pays (NUTS): Haute-Savoie (FRK28)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0021
8.1.
ORG-0053
Nom officiel: DUSHOW
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 52997567400043
Ville: ROISSY
Code postal: 95734
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0022, LOT-0023
8.1.
ORG-0054
Nom officiel: OTIS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 54210780003935
Ville: PUTEAUX
Code postal: 92800
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0025
8.1.
ORG-0055
Nom officiel: DEGREANE SAS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 54950120300091
Ville: TOULON
Code postal: 83041
Subdivision pays (NUTS): Var (FRL05)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0026
8.1.
ORG-0056
Nom officiel: EFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA MEDITERRANEE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 51813772400093
Ville: VITROLLES
Code postal: 13127
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0027
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: DEMATIS
Numéro d’enregistrement: 45072478600030
Ville: Paris
Code postal: 75015
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 172365548
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: de205a20-ab6a-4880-b14f-36492de61f9c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 19/06/2025 09:50:03 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 399012-2025
Numéro de publication au JO S: 117/2025
Date de publication: 20/06/2025
