See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 2026-8655-012 Prestations de services sylvicoles, mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier pour les unités de production de l’Agence Travaux Lorraine Champagne-Ardenne de l’ONF Grand-Est
Description: Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation de prestations de services sylvicoles, mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier pour les unités de production de l’Agence Travaux Lorraine Champagne-Ardenne de l’Office National des Forêts Grand-Est à Nancy (départements 08, 10, 51, 52, 55, 57, 54, et 88).
Identifiant de la procédure: f7562f9b-43c6-4bd5-ae7f-3f635ad6be44
Avis précédent: a3f6ce48-d9f8-4e30-a6f1-a9d944fd9f87-01
Identifiant interne: 2026-8655-012
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l’heure
Description: Prestations principales : Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l'heure Prestations complémentaires (facultatives) : Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 20 hauteur 120 Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 30 hauteur 120 Fourniture de piquets classe 3 : 22*22*150 peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 8/10 longueur 90cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 150cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 180cm peint à une extrémité sur 20cm
Identifiant interne: Lot 1
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 An
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: VALEUR TECHNIQUE
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
5.1.
Lot: LOT-0020
Titre: Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l’heure
Description: Prestations principales : Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l'heure Prestations complémentaires (facultatives) : Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 20 hauteur 120 Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 30 hauteur 120 Fourniture de piquets classe 3 : 22*22*150 peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 8/10 longueur 90cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 150cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 180cm peint à une extrémité sur 20cm
Identifiant interne: Lot 2
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 An
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: VALEUR TECHNIQUE
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
5.1.
Lot: LOT-0021
Titre: Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l’heure
Description: Prestations principales : Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l'heure Prestations complémentaires (facultatives) : Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 20 hauteur 120 Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 30 hauteur 120 Fourniture de piquets classe 3 : 22*22*150 peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 8/10 longueur 90cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 150cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 180cm peint à une extrémité sur 20cm
Identifiant interne: Lot 3
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 An
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: VALEUR TECHNIQUE
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
5.1.
Lot: LOT-0022
Titre: Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l’heure
Description: Prestations principales : Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l'heure Prestations complémentaires (facultatives) : Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 20 hauteur 120 Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 30 hauteur 120 Fourniture de piquets classe 3 : 22*22*150 peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 8/10 longueur 90cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 150cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 180cm peint à une extrémité sur 20cm
Identifiant interne: Lot 4
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 An
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: VALEUR TECHNIQUE
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
5.1.
Lot: LOT-0023
Titre: Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l’heure
Description: Prestations principales : Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l'heure Prestations complémentaires (facultatives) : Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 20 hauteur 120 Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 30 hauteur 120 Fourniture de piquets classe 3 : 22*22*150 peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 8/10 longueur 90cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 150cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 180cm peint à une extrémité sur 20cm
Identifiant interne: Lot 5
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 An
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: VALEUR TECHNIQUE
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
5.1.
Lot: LOT-0024
Titre: Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l’heure
Description: Prestations principales : Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l'heure Prestations complémentaires (facultatives) : Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 20 hauteur 120 Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 30 hauteur 120 Fourniture de piquets classe 3 : 22*22*150 peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 8/10 longueur 90cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 150cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 180cm peint à une extrémité sur 20cm
Identifiant interne: Lot 6
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 An
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: VALEUR TECHNIQUE
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
5.1.
Lot: LOT-0025
Titre: Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l’heure
Description: Prestations principales : Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l'heure Prestations complémentaires (facultatives) : Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 20 hauteur 120 Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 30 hauteur 120 Fourniture de piquets classe 3 : 22*22*150 peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 8/10 longueur 90cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 150cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 180cm peint à une extrémité sur 20cm
Identifiant interne: Lot 7
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 An
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: VALEUR TECHNIQUE
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
5.1.
Lot: LOT-0026
Titre: Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l’heure
Description: Prestations principales : Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l'heure Prestations complémentaires (facultatives) : Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 20 hauteur 120 Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 30 hauteur 120 Fourniture de piquets classe 3 : 22*22*150 peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 8/10 longueur 90cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 150cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 180cm peint à une extrémité sur 20cm
Identifiant interne: Lot 8
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 An
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: VALEUR TECHNIQUE
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
5.1.
Lot: LOT-0027
Titre: Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l’heure
Description: Prestations principales : Mise en place de plants et/ou de fournitures de chantier Travaux à l'heure Prestations complémentaires (facultatives) : Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 20 hauteur 120 Fourniture de protections de type gaine climatique maille mixte en diamètre 30 hauteur 120 Fourniture de piquets classe 3 : 22*22*150 peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 8/10 longueur 90cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 150cm peint à une extrémité sur 20cm Fourniture de bambous de diamètre 12/14 longueur 180cm peint à une extrémité sur 20cm
Identifiant interne: Lot 9
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 77200000 Services sylvicoles
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 1 An
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
Critère:
Type: Qualité
Description: VALEUR TECHNIQUE
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 338 700,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SASU NAUDET REBOISEMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: NAUDET lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: NAUDET lot 1
Date de conclusion du marché/concession: 02/10/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: COULET TRAVAUX FORESTIERS
Offre:
Identifiant de l’offre: COULET lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: COULET lot 1
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: CORENTIN MONASSE
Offre:
Identifiant de l’offre: CORENTIN MONASSE lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: MONASSE lot 1
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ALSACE FORET
Offre:
Identifiant de l’offre: ALSACE FORET lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: ALSACE FORET lot 1
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VIDAR FOREST
Offre:
Identifiant de l’offre: VIDAR FOREST lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: VIDAR FOREST lot 1
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: RIES PAYSAGE
Offre:
Identifiant de l’offre: RIES PAYSAGE lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: RIES PAYSAGES lot 1
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 9
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0020
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: COULET TRAVAUX FORESTIERS
Offre:
Identifiant de l’offre: COULET lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: COULET lot 2
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VISION FORETS
Offre:
Identifiant de l’offre: VISION FORETS lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: VISION FORETS lot 2
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: RIES PAYSAGE
Offre:
Identifiant de l’offre: RIES PAYSAGE lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: RIES PAYSAGE lot 2
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ALSACE FORET
Offre:
Identifiant de l’offre: ALSACE FORET lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: ALSACE FORET lot 2
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: EA LE COLIBRI
Offre:
Identifiant de l’offre: LE COLIBRI lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0020
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: LE COLIBRI lot 2
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 9
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0021
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: DELTA FOREST
Offre:
Identifiant de l’offre: DELTA FOREST lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: DELTA FOREST lot 3
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VISION FORETS
Offre:
Identifiant de l’offre: VISION FOREST lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: VISION FORETS lot 3
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SASU NAUDET REBOISEMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: NAUDET REBOISEMENT lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: NAUDET lot 3
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: RIES PAYSAGE
Offre:
Identifiant de l’offre: RIES PAYSAGE lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: RIES PAYSAGE lot 3
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: PEPINIERES DE QUATRE CHAMPS
Offre:
Identifiant de l’offre: 4 CHAMPS lot 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 4 CHAMPS lot 3
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: EA LE COLIBRI
Offre:
Identifiant de l’offre: LE COLIBRI lot3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0021
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: LE COLIBRI lot 3
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 8
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0022
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: DELTA FOREST
Offre:
Identifiant de l’offre: DELTA FOREST lot 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: DELTA FOREST lot 4
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SASU NAUDET REBOISEMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: NAUDET REBOISEMENT lot 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: NAUDET lot 4
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ALSACE FORET
Offre:
Identifiant de l’offre: ALSACE FORET lot 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: ALSACE FORET lot 4
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: RIES PAYSAGE
Offre:
Identifiant de l’offre: RIES PAYSAGE lot 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: RIES PAYSAGE lot 4
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: EA LE COLIBRI
Offre:
Identifiant de l’offre: LE COLIBRI lot 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0022
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: LE COLIBRI lot 4
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 7
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0023
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: COULET TRAVAUX FORESTIERS
Offre:
Identifiant de l’offre: COULET TF lot 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: COULET lot 5
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SASU NAUDET REBOISEMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: NAUDET REBOISEMENT lot 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: NAUDET lot 5
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: LECHAPT REBOISEMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: LECHAPT lot 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: LECHAPT lot 5
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: CORENTIN MONASSE
Offre:
Identifiant de l’offre: CORENTIN MONASSE lot 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: MONASSE lot 5
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: REMI MORA
Offre:
Identifiant de l’offre: REMI MORA lot 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: MORA lot 5
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ALSACE FORET
Offre:
Identifiant de l’offre: ALSACE FORET lot 5
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0023
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: ALSACE FORET lot 5
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 7
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0024
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: JS FORETS ET PAYSAGES
Offre:
Identifiant de l’offre: JS FORETS ET PAYSAGES lot 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: JS FORETS ET PAYSAGES lot 6
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: LECHAPT REBOISEMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: LECHAPT lot 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: LECHAPT lot 6
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: CYRIL GUILLAUME
Offre:
Identifiant de l’offre: CYRIL GUILLAUME lot 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: GUILLAUME CYRIL lot 6
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: RAU Bastien
Offre:
Identifiant de l’offre: BASTIEN RAU lot 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: RAU lot 6
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: DELTA FOREST
Offre:
Identifiant de l’offre: DELTA FOREST lot 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: DELTA FOREST lot 6
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: PEPINIERES DE QUATRE CHAMPS
Offre:
Identifiant de l’offre: 4 CHAMPS lot 6
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0024
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 4 CHAMPS lot 6
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 9
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0025
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: DELTA FOREST
Offre:
Identifiant de l’offre: DELTA FOREST lot 7
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0025
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: DELTA FOREST lot 7
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: LECHAPT REBOISEMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: LECHAPT lot 7
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0025
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: LECHAPT lot 7
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: PEPINIERES DE QUATRE CHAMPS
Offre:
Identifiant de l’offre: 4 CHAMPS lot 7
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0025
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 4 CHAMPS lot 7
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0026
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: COULET TRAVAUX FORESTIERS
Offre:
Identifiant de l’offre: COULET TF lot 8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0026
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: COULET lot 8
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: LECHAPT REBOISEMENT
Offre:
Identifiant de l’offre: LECHAPT lot 8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0026
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: LECHAPT lot 8
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: PEPINIERES DE QUATRE CHAMPS
Offre:
Identifiant de l’offre: 4 CHAMPS lot 8
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0026
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 4 CHAMPS lot 8
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0027
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: VIDAR FOREST
Offre:
Identifiant de l’offre: VIDAR FOREST lot 9
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0027
Valeur de l'offre: 0,00 EUR
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: VIDAR lot 9
Date de conclusion du marché/concession: 11/09/2026
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: oui
Avis qui a créé l'accord-cadre: 375947-2026
Organisation qui signe le contrat: OFFICE NATIONAL DES FORETS
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: OFFICE NATIONAL DES FORETS
Numéro d’enregistrement: 66204311603798
Département: service des achats
Adresse postale: 14 rue du Mal Juin 14 rue du Mal Juin
Ville: STRASBOURG
Code postal: 67000
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Point de contact: M Dro Marine
Téléphone: 0616629221
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
Numéro d’enregistrement: 17540005000019
Adresse postale: 5 PLACE DE LA CARRIERE
Ville: NANCY
Code postal: 54000
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: 0383174343
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SASU NAUDET REBOISEMENT
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 328 339 429 00016
Ville: LEUGLAY
Code postal: 21290
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0021, LOT-0022, LOT-0023
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: COULET TRAVAUX FORESTIERS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 81764377800035
Ville: LEVIER
Code postal: 25270
Subdivision pays (NUTS): Doubs (FRC21)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0020, LOT-0023, LOT-0026
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: CORENTIN MONASSE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 98935030100010
Ville: FRANCONVILLE
Code postal: 54830
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0023
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: ALSACE FORET
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 37835621600044
Ville: LA BROQUE
Code postal: 67130
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0020, LOT-0022, LOT-0023
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: VIDAR FOREST
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 94475580000017
Ville: VICHEREY
Code postal: 88170
Subdivision pays (NUTS): Vosges (FRF34)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0027
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: RIES PAYSAGE
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 94476845600013
Ville: THONNE-LE-THIL
Code postal: 10100
Subdivision pays (NUTS): Aube (FRF22)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001, LOT-0020, LOT-0021, LOT-0022
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: VISION FORETS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 10352433600015
Ville: VILLERS-SUR-MEUSE
Code postal: 55220
Subdivision pays (NUTS): Meuse (FRF32)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0020, LOT-0021
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: EA LE COLIBRI
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 89280640700029
Ville: Sainte Marie aux Chênes
Code postal: 57255
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0020, LOT-0021, LOT-0022
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: DELTA FOREST
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 91962398300013
Ville: GLATIGNY
Code postal: 57530
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0021, LOT-0022, LOT-0024, LOT-0025
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: PEPINIERES DE QUATRE CHAMPS
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 88457093800016
Ville: QUATRE-CHAMPS
Code postal: 08400
Subdivision pays (NUTS): Ardennes (FRF21)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0021, LOT-0024, LOT-0025, LOT-0026
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: LECHAPT REBOISEMENT
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 52125290800012
Ville: CHATILLON SUR SEINE
Code postal: 21400
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0023, LOT-0024, LOT-0025, LOT-0026
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: REMI MORA
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 99107600100015
Ville: URIMENIL
Code postal: 88220
Subdivision pays (NUTS): Vosges (FRF34)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0023
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: JS FORETS ET PAYSAGES
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 93881920200019
Ville: SAINT PIERREMONT
Code postal: 08240
Subdivision pays (NUTS): Ardennes (FRF21)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0024
8.1.
ORG-0016
Nom officiel: CYRIL GUILLAUME
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 939511820
Ville: LES PETITES ARMOISES
Code postal: 08390
Subdivision pays (NUTS): Ardennes (FRF21)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0024
8.1.
ORG-0017
Nom officiel: RAU Bastien
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 953 225 257 000 13
Ville: RENWEZ
Code postal: 08150
Subdivision pays (NUTS): Ardennes (FRF21)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0024
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b61c6ebe-7372-432b-b326-b7aef1a8faa1 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 02/10/2026 14:31:21 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 681915-2026
Numéro de publication au JO S: 192/2026
Date de publication: 05/10/2026
