Réhabilitation d'un bâtiment collectif de 23 logements situé 2, rue des Aulnays à Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu
Réhabilitation d'un bâtiment collectif de 23 logements situé 2, rue des Aulnays à Segré-en-Anjou Bleu
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : ISOME, M. Jérémy Bernard, 09 70 26 91 29.
Bureau d’étude structure : AREST, M. Clément Le Maux, 02 40 26 26 00.
Fluides et électricité : ISOME, M. Jérémy Bernard 09 70 26 91 29.
Contrôle technique : SOCOTEC, M. Guillaume Martin, 07 87 05 96 40.
Coordination SPS : APAVE, M. Mickaël Tendron, 06 80 21 03 85.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : réhabilitation d’un bâtiment collectif de 23 logements, situé 2, rue des Aulnays à Segré-en-Anjou Bleu.
Type de marché : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 9 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 1 : façades.
Lot 2 : isolation planchers bas.
Lot 3 : menuiserie.
Lot 4 : ventilation.
Lot 5 : chauffage.
Lot 6 : électricité.
Lot 7 : plomberie.
Lot 8 : revêtement de sols et murs.
Lot 9 : renforcement des balcons.
Délai d'exécution : 8 mois (4 semaines de préparation + 7 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : mars 2024.
Variantes : non autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs
groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou K-bis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 40 %),
- indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d'exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l'entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l'entreprise comme étant susceptibles d'affecter la qualité de l'environnement lors de l'exécution des travaux (pondération : 10 %),
- composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier (pondération : 10 %),
- fiches techniques de composition ou d'utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en oeuvre dans le respect des préconisations du CCTP (pondération : 10 %),
- la qualité du programme d'exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et l’amélioration du délai global d’exécution fixé au paragraphe 2.6 du présent règlement (pondération : 10 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr Espace professionnel, «appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 29 février 2024 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com
(https://www.achat.public.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au JAL : le 29 janvier 2024.