1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités portuaires
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Appel à candidature pour la construction de Auvents de protection sur les Ports de Commerce de Bastia et de l'Ile-Rousse
Description: Appel à candidature pour la construction de Auvents de protection sur les Ports de Commerce de Bastia et de l'Ile-Rousse
Identifiant de la procédure: a2056516-b27e-40ac-ba3e-3f892617fd83
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262420 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44115710 Auvents, 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Le soumissionnaire doit présenter une offre pour l’ensemble des lots
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Port de commerce de Bastia
Description: Port de commerce de Bastia
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262420 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44115710 Auvents, 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Semaines
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution plus court
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Nom: • Des garanties et de la capacité économique et financière ; • Des capacités techniques et professionnelles du candidat ; • De la liste de travaux similaires ou équivalents effectués sur les trois dernières années
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des travaux (30%)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Description: • Délai d'exécution des travaux (30%) apprécié à l'aune : o Délai de préparation ; o Délai de réalisation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Description: • Valeur technique (40%) appréciée à l'aune : o La pertinence des moyens humains et matériels dédiés aux travaux ; o La méthodologie de mise en oeuvre proposée
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 28/04/2025 10:00:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Indiqué dans les documents du marché
Montage financier: Modalités essentielles de financement et de paiement de l'accord cadre : Les articles R.2193-3 à R.2193-53 du Code de la Commande Publique Le paiement des acomptes est de 30 jours par virement Crédits ouverts à la section : 120, 125
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation chargée des procédures de recours: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Organisation qui traite les offres: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Port de commerce de l'Ile Rousse
Description: Port de commerce de l'Ile Rousse
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262420 Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44115710 Auvents, 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Semaines
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Les candidats pourront proposés un délai d'exécution plus court
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Autre
Nom: • Des garanties et de la capacité économique et financière ; • Des capacités techniques et professionnelles du candidat ; • De la liste de travaux similaires ou équivalents effectués sur les trois dernières années
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains participants peuvent être éliminés
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des travaux (30%)
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Description: • Délai d'exécution des travaux (30%) apprécié à l'aune : o Délai de préparation ; o Délai de réalisation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
Critère:
Type: Qualité
Description: • Valeur technique (40%) appréciée à l'aune : o La pertinence des moyens humains et matériels dédiés aux travaux ; o La méthodologie de mise en oeuvre proposée
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation: 28/04/2025 10:00:00 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Les documents du marché
Montage financier: Modalités essentielles de financement et de paiement de l'accord cadre : Les articles R.2193-3 à R.2193-53 du Code de la Commande Publique Le paiement des acomptes est de 30 jours par virement Crédits ouverts à la section : 120, 125
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation chargée des procédures de recours: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse - Tribunal Administratif de Bastia
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Organisation qui traite les offres: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Chambre de Commerce et d'Industrie de Corse
Numéro d’enregistrement: 13001457400011
Adresse postale: Quai du Nouveau Port Hotel Consulaire
Ville: Bastia
Code postal: 20200
Subdivision pays (NUTS): Haute-Corse (FRM02)
Pays: France
Téléphone: +33 495544439
Autres points de contact:
Nom officiel: Tribunal Administratif de Bastia
Département: Haute-Corse
Adresse postale: Villa Montépiano
Ville: Bastia
Code postal: 20407
Subdivision pays (NUTS): Haute-Corse (FRM02)
Pays: France
Point de contact: Greffe du Tribunal
Téléphone: +33495328866
Télécopieur: +33495323855
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
Identifiant/version de l’avis: 07417ae6-a617-459e-b4bb-e9a53bd8c076 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 17
Date d’envoi de l’avis: 08/04/2025 14:52:05 (UTC+2) Eastern European Time, Central European Summer Time
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 230052-2025
Numéro de publication au JO S: 70/2025
Date de publication: 09/04/2025
