commune de Saint-Marc-le-Blanc
marché de travaux pour la réhabilitation de l'école maternelle publique "Le Picaou", 4, rue du Lavoir, 35460 Saint-Marc-le-Blanc
procédure adaptée
1) Maître d'ouvrage : commune de Saint-Marc-le-Blanc représentée par M. Olivier Gaigne, maire, mairie, 1, place de la Mairie, 35460 Saint-Marc-le-Blanc.
Téléphone 02 99 95 05 15, Mairie.stmarcleblanc@wanadoo.fr
2) Procédure utilisée : la consultation est lancée sous forme de procédure adaptée, passé en application de l’article 18 et en particulier des articles L.2123, 2123, 2132, 2141-1 à 2141-14, 2142, 2151 à 2153, 2181 à 2184 -1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.
3) Objet de la consultation : marché de travaux pour la réhabilitation de l'école maternelle publique "Le Picaou", 4, rue du Lavoir, 35460 Saint-Marc-le-Blanc.
(Mois d'établissement des prix : juillet 2025).
La présente consultation est composée de 14 lots :
Lot 01 : dépollution.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : charpente, ossature, bardage bois.
Lot 04 : étanchéité.
Lot 05 : couverture.
Lot 06 : serrurerie.
Lot 07 : menuiseries extérieures.
Lot 08 : menuiseries intérieures.
Lot 09 : doublages, plafonds, cloisons sèches, isolation.
Lot 10 : revêtements de sol, faïence.
Lot 11 : peinture, revêtements muraux.
Lot 12 : chauffage VMC plomberie.
Lot 13 : électricité courants forts et faibles.
Lot 14 : photovoltaïques.
4) Délai d'exécution : imposé à l’acte d’engagement.
Départ des travaux : au 18 septembre 2025 par le mois de préparation pour un démarrage des travaux le 20 octobre 2025.
5) Retrait du dossier de consultation auprès de : le dossier de consultation est mis en ligne sur le site
https://marches.megalis.bretagne.bzh
6) Date limite de remise des offres : le vendredi 11 juillet 2025 à 12 h 00.
7) Jugement des offres : le jugement des offres sera conduit dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
9) Renseignements administratifs : mairie de Saint-Marc-le-Blanc, 1, place de la Mairie, 35460 Saint-Marc-le-Blanc, téléphone 02 99 95 05 15,
Mairie.stmarcleblanc@wanadoo.fr
10) Renseignements techniques :
Maître d'oeuvre :
Architecte (mandataire) : Celeste | architecture et urbanisme (Sarl Gwenaël Massot Architecte), 6, rue des Trente, 35000 Rennes,
contact@celeste-architecture.com
Économiste : TCE Ingénierie, 14, rue du Pâtis-Tatelin, 35700 Rennes,
contact@tce-ingenierie.fr
BE Structures : TCE Ingénierie, 14, rue du Pâtis-Tatelin, 35700 Rennes, contact@tce-ingenierie.fr
BE Fluide : ECIE, centre Cial La Forairie, 3, rue Augustin Beauverger, 35300 Fougères, contact@ecie.fr
BE Acoustique : Acoustibel SAS, 22, rue de Turgé, 35310 Chavagné, rennes@acoustibel.fr
11) Date d’envoi du présent avis à la publication : le lundi 16 juin 2025.
