1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: APRR.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: A71 Renouvellement des chaussées de la section PR 247+500-271+800 sens 1 et 2 et diffuseur de Saint-Amand-Montrond (n° 8)
Description: Renouvellement des chaussées en pleine largeur en section courante de l'A71 entre les PR 247+5 et 271+8 dans les 2 sens et sur le diffuseur de St Amand-Montrond (diffuseur n°8)
Identifiant de la procédure: 97abe5b1-fc56-4632-8434-dc24f1c68d10
Avis précédent: 464834-2024
Identifiant interne: BPC001448
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cher (FRB01)
Pays: France
Informations complémentaires: A71 - PR 247+500 à 271+800
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: A71 Renouvellement des chaussées section PR 247+500-271+800 sens 1 et 2 et diffuseur de Saint Amand-Montrond (n°8)
Description: Travaux en section courante en sens 2 (Clermont-Ferrand>Bourges - à titre indicatif, l'année prévisionnelle de travaux est 2025) et en sens 1 (Bourges>Clermont-Ferrand - à titre indicatif, l'année prévisionnelle de travaux est 2026). Les principales natures de travaux seront les suivantes : - Rabotage des couches d'enrobés en place pleine largeur (-3,5 cm) pour une surface d'environ 548 000 m² au total. - Purge localisée sur voie de droite (-11,5 cm) pour une surface d'environ 4 900 m², et caisson pleine largeur (-10 cm) pour une surface d'environ 46 000 m². - Fabrication, transport, application des enrobés (en 1 ou 2 couches, d'EB14 type GB cl.4 en liaison et d'EB10 type BBMc cl.3 en roulement), pour une surface d'environ 600 000 m² au total. - Aménagement d'une aire ICPE. - Confortement de talus de remblais. - Dépose et repose de glissières métalliques (1 500 ml environ), et founiture et mise en oeuvre de nouvelles glissières (315 ml environ). - Divers travaux de VRD : Barrière type GBA avec coffrage glissant, reprise de regards/chambres, démolition/reconstruction de bourrelets béton, dérasement des accotements, ... Travaux sur diffuseur n°8 de Saint-Amand-Montrond (à titre indicatif, l'année prévisionnelle de travaux est 2025 ou 2026). Les principales natures de travaux seront les suivantes : - Rabotage des couches d'enrobés en place (-4 et -5 cm) pour une surface d'environ 30 000 m² au total. - Purge localisée (-10 cm) pour une surface d'environ 7 000 m². - Rabotage d'enrobés présence de HCT pour une surface d'environ 2 000 m², et évacuation/élimination des fraisats HCT pour un tonnage d'environ 390 tonnes. - Fabrication, transport, application des enrobés (en 1 ou 2 couches, d'EB14 type GB cl.4 en liaison et d'EB10 type BBMc cl.3 et BBSG cl.3 en roulement), pour une surface d'environ 37 000 m² au total. - Dépose et repose de glissières métalliques (100 ml environ), dépose et mise en oeuvre de balises J11/J12 (250 unités environ). - Divers travaux de VRD : reprise de regards/chambres, démolition/reconstruction de bourrelets béton, dérasement des accotements, divers travaux de maçonnerie béton...
Identifiant interne: BPC001448
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cher (FRB01)
Pays: France
Informations complémentaires: A71 PR 247 à 271
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 12/05/2025
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 464834-2024
Informations complémentaires: Renouvellement : Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122- 7 du Code de la commande publique. Le délai d'exécution du marché comprend deux phases : - Phase 1 : Travaux réalisés en 2025, - Phase 2 : Travaux réalisés en 2026. Le délai d'exécution de la phase 1 comprend plusieurs délais partiels : - Le délai d'exécution relatif à la période de préparation de 30 jours calendaires. - Le délai d'exécution relatif à la période des travaux comprenant plusieurs délais partiels : Délai partiel n°1 relatif aux travaux préparatoires en sens 2 : 15 jours ouvrés, Délai partiel n°2 relatif aux travaux du sens 2 : 30 jours ouvrés, Délai partiel n°3 relatif aux travaux du diffuseur n°8 de Saint-Amand-Montrond : 6 nuits. Le délai d'exécution de la phase 2 comprend plusieurs délais partiels : - Le délai d'exécution relatif à la période de préparation de 30 jours calendaires. - Le délai d'exécution relatif à la période des travaux comprenant plusieurs délais partiels : Délai partiel n°4 relatif aux travaux préparatoires en sens 1 : 15 jours ouvrés Délai partiel n°5 relatif aux travaux du sens 1 : 25 jours ouvrés Délai partiel n°6 relatif aux travaux de remise en état des plateformes d'installations de chantier et de stockages provisoires en sens 1 et en sens 2 : 20 jours ouvrés
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix.
$text_award-criterion-weight-dimension_fra: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
$text_award-criterion-weight-dimension_fra: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai
$text_award-criterion-weight-dimension_fra: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: APRR.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: APRR. - Profil acheteur
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Organisation qui signe le marché: APRR.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 7 639 155,80 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 7 639 155,80 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24Y19
Titre: A71 Renouvellement des chaussées section PR 247+500-271+800 sens 1 et 2 et diffuseur de Saint Amand-Montrond (n°8)
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 20/11/2024
Date de conclusion du marché: 17/02/2025
Organisation qui signe le marché: APRR.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: APRR.
Numéro d’enregistrement: 01625002900309
Département: Côte d'Or
Adresse postale: 36, rue du Docteur Schmitt
Ville: St Apollinaire
Code postal: 21850
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Point de contact: Direction des Opérations - Vincent Lamalle-Crozet
Téléphone: +33 347 906536
Autres points de contact:
Nom officiel: Profil acheteur
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d’enregistrement: 17540111600082
Département: Meurthe-et-Moselle
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Ville: Nancy
Code postal: 54035
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: 0383908500
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SPIE BATIGNOLLES LE FOLL TP
Numéro d’enregistrement: 33250600500013
Département: Eure
Adresse postale: 109, rue des Douves
Ville: CORNEVILLE SUR RISLE
Code postal: 27500
Subdivision pays (NUTS): Eure (FRD21)
Pays: France
Téléphone: 0232570038
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
Identifiant/version de l’avis: de2c8ce9-6d11-405e-82e0-fab6fcab58bb - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2025 16:06:00 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 134037-2025
Numéro de publication au JO S: 42/2025
Date de publication: 28/02/2025
