1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: APRR.
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: A6 - Renouvellement des chaussées du PR 210 à 220 sens 1 et du PR 235 à 207 sens 2 et réfection de l'étanchéité du Viaduc de Toutry au PR 220+100 sens 2
Description: Les travaux concernent la réfection des chaussées en pleine largeur (2 voies de circulation + BAU) en section courante du sens 1 (Paris/Lyon) entre les PR 210+200 et 220+150 et du sens 2 (Lyon/Paris) entre les PR 235+800 et 207+000, ainsi que la réfection de l'étanchéité du viaduc de Toutry (PR 220+100) en sens 2 (Lyon/Paris)
Identifiant de la procédure: 315b0999-06c1-4b4b-8d9b-f2af7338ea05
Avis précédent: 784161-2024
Identifiant interne: BPC002024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes, 45221119 Travaux de rénovation de ponts
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A6 entre les PR 207 et 235
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Yonne (FRC14)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A6 entre les PR 207 et 235
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://aprr.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR » dans la rubrique « Organisme ». Les modalités de remise des dossiers et contenu des offres sont décrites dans le Règlement de la consultation. Ils devront parvenir par voie électronique via ce profil d'acheteur. Les soumissionnaires sont invités à anticiper le temps de téléchargement de leur dossier et à vérifier le respect des prérequis techniques en amont. L'adresse mail utilisée pour le dépôt du pli sera celle utilisée pour la suite de la procédure.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: A6 - Renouvellement des chaussées du PR 210 à 220 sens 1 et du PR 235 à 207 sens 2
Description: Les travaux sont prévus d'être réalisés sur une période pévisionnelle en septembre 2025, en 2026, et en 2027 Les travaux comprendront à titre informatif : - Le renouvellement de la couche de roulement (environ 51 500 tonnes) - La réalisation de purges localisées de couche de liaison / assise (environ 17 000 tonnes) - La mise en oeuvre d'une couche retardatrice de remontée de fissures (environ 215 000 m2) - Le pontage / garnissage de joints de dalles et de fissures en fond de rabotage (environ 167 000 ml), et de joints et interfaces sur la couche de roulement (environ 48 000 ml) - La réalisation de travaux annexes tels que dérasement, reprise de lèvre de CAF, petits terrassements, bourrelets, descentes d'eau, etc.
Identifiant interne: BPC002024 - LOT 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233110 Travaux de construction d'autoroutes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233210 Travaux de revêtement d'autoroutes
Options:
Description des options: Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A6 - PR 210 à 220 sens Paris-Lyon et PR 235 à 207 sens Lyon-Paris
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Yonne (FRC14)
Pays: France
Informations complémentaires: Autoroute A6 - PR 210 à 220 sens Paris-Lyon et PR 235 à 207 sens Lyon-Paris
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 784161-2024
Informations complémentaires: Le délai global d'exécution est de 306 jours, divisés en délais partiels : - Délai Partiel DP1 : Période de préparation des travaux de la PF de Val Larrey, 30 jours calendaires. - Délai Partiel DP2 : Période de préparation des travaux de la Phase 1 en section courante, 60 jours calendaires. - Délai Partiel DP3 : Période de préparation des travaux de la Phase 2 en section courante, 60 jours calendaires. - Délai Partiel DP4 : Période de préparation des travaux de la Phase 3 en section courante, d'une durée de 60 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant son démarrage. - Délai Partiel DP5 : Travaux sur la PF de Val Larrey, durée de 26 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service prescrivant son démarrage. - Délai Partiel DP6 : Travaux de la Phase 1 en section courante, durée de 25 jours calendaires. - Délai Partiel DP7 : Travaux de la Phase 2 en section courante, durée de 26 jours calendaires. - Délai Partiel DP8 : Travaux de la Phase 3 en section courante, durée de 19 jours calendaires. Compte tenu de la proposition du titulaire dans son offre concernant la réduction de délai, les délais d'exécution sont ainsi définis : « DP6 : Le délai partiel d'exécution relatif aux travaux de la phase 1 en section courante est de 23 jours calendaires à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit de commencer les travaux. DP7 : Le délai partiel d'exécution relatif aux travaux de la Phase 2 est de 36 jours calendaires, à compter de la date fixée par ordre de service qui prescrit de commencer les travaux. Les autres délais partiel de préparation et d'exécution demeurent inchangés. Ainsi pour l'exécution du marché, les délais partiel relatifs aux DP1, DP2, DP3, DP4, DP5 et DP8 sont ceux définis dans l'acte d'engagement par le maître d'ouvrage.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 20,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: APRR.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: APRR.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Organisation qui signe le marché: APRR.
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: A6 Réfection de l'étanchéité du Viaduc de Toutry sens Lyon-Paris
Description: Les travaux concernent la réfection de l'étanchéité du Viaduc de TOUTRY situé au PR 220+100 en sens 2. Ils comprennent à titre indicatif : - Le rabotage de l'ouvrage sur env. 3000 m² - La réalisation d'un enrobé de reprofilage entre 2 renformis sur env. 1200 m² - La réalisation d'une étanchéité sur env.3000 m² - La réalisation d'une couche de roulement sur env. 3000 m²
Identifiant interne: BPC002024 - LOT 22
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
Options:
Description des options: Le Maître d'ouvrage peut passer un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées dans le cadre du présent marché, en application de l'article R2122-7 du Code de la commande publique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Informations complémentaires: Viaduc de Toutry - Autoroute A6 - PR 220+100 sens Lyon/Paris
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 784161-2024
Informations complémentaires: Le délai global d'exécution est de 78 jours, divisés en délais partiels : - Délai Partiel DP9 : Période de préparation des travaux, 60 jours calendaires - Délai Partiel DP10 : Travaux du lot 2, 18 jours calendaires
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 15,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 25,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Informations relatives aux délais de recours: Ils figurent à l'article L 122-20 du Code de la voirie routière.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: APRR.
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: APRR.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal judiciaire de Nancy
Organisation qui signe le marché: APRR.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 11 809 614,20 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 11 172 005,20 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25W57 - LOT 1
Titre: A6 - Renouvellement des chaussées du PR 210 à 220 sens 1 et du PR 235 à 207 sens 2
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/04/2025
Date de conclusion du marché: 22/05/2025
Organisation qui signe le marché: APRR.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom de la partie appelante: Groupement ETANDEX / COLAS
Chef de file du soumissionnaire: ETANDEX SAS
Nom officiel: COLAS FRANCE - Etablissement de Côte d'Or
Offre:
Identifiant de l’offre: OFFRE GROUPEMENT ETANDEX / COLAS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 637 609,00 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 25W58 - LOT 2
Titre: A6 - Réfection de l'étanchéité du Viaduc de Toutry sens Lyon-Paris
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/04/2025
Date de conclusion du marché: 04/06/2025
Organisation qui signe le marché: APRR.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: APRR.
Numéro d’enregistrement: 01625002900309
Département: Côte d'Or
Adresse postale: 36 rue du Docteur Schmitt
Ville: St-Apollinaire
Code postal: 21850
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Point de contact: Direction des Opérations - Stéphane Viguier
Téléphone: +33 164455622
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Nancy
Numéro d’enregistrement: 17540111600082
Département: Meurthe-et-Moselle
Adresse postale: Rue du Général Fabvier
Ville: NANCY
Code postal: 54035
Subdivision pays (NUTS): Meurthe-et-Moselle (FRF31)
Pays: France
Téléphone: 0383908500
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 39882711300315
Département: Rhône
Adresse postale: 8 rue du Dauphiné - CS 74005
Ville: CORBAS CEDEX
Code postal: 69964
Subdivision pays (NUTS): Rhône (FRK26)
Pays: France
Téléphone: 0608734330
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: ETANDEX SAS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 30689637400320
Département: Essonne
Adresse postale: 2 avenue du Pacifique
Ville: COURTABOEUF CEDEX
Code postal: 91978
Subdivision pays (NUTS): Essonne (FR104)
Pays: France
Téléphone: 0669059104
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de groupe
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: COLAS FRANCE - Etablissement de Côte d'Or
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 32933888303413
Département: Côte d'Or
Adresse postale: 10, boulevard Eiffel - BP 58
Ville: LONGVIC
Code postal: 21600
Subdivision pays (NUTS): Côte-d’Or (FRC11)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
Identifiant/version de l’avis: 8d5017ce-ae75-4c53-b3eb-2003578760c1 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 02/07/2025 15:13:58 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 436861-2025
Numéro de publication au JO S: 126/2025
Date de publication: 04/07/2025
