1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ilenergie (59)
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Production, transport ou distribution de gaz ou de chaleur
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché de travaux unique en TCE pour la Construction d'une chaufferie
Description: Marché de travaux unique en TCE pour la Construction d'une chaufferie à Lille dans le cadre du réseau de chaleur de la MEL
Identifiant de la procédure: e97c25fe-763f-42f4-b237-3bffb861a089
Identifiant interne: 2026-123
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213250 Travaux de construction de bâtiments industriels
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: rue Sadi Carnot
Ville: LILLE
Code postal: 59800
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Marché de travaux unique en TCE pour la Construction d'une chaufferie dans le cadre du réseau de chaleur de la MEL
Description: Marché de travaux unique en TCE pour la Construction d'une chaufferie sur le Site Mont-de-terre à Lille dans le cadre du réseau de chaleur de la MEL
Identifiant interne: 2026-123
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213250 Travaux de construction de bâtiments industriels
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Chaufferie site Mont-de-Terre (coordonnées GPS : J3CQ+JQ, 59800 Lille)
Ville: LILLE
Code postal: 59800
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires: Chaufferie Site Mont-de-Terre à Lille (coordonnées :J3CQ+JQ, 59800 Lille) Une visite de site sera obligatoire en phase suivante avant remise des offres
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre maximal de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure: 4
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 17/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: le marché fera l'objet d'une clause d'insertion professionnelle
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: mandataire solidaire
Arrangement financier: cf documents de marché
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Description des délais d'introduction des procédures de recours: cf documents de marché
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ilenergie (59)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ilenergie (59)
Numéro d’enregistrement: 928437482
Département: nord
Adresse postale: 204 RUE SADI CARNOT
Ville: Saint André Lez Lille
Code postal: 59350
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Téléphone: +33 320634432
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Numéro d’enregistrement: 17590111500709
Ville: LILLE
Code postal: 59800
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Téléphone: +33 0359542342
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
Identifiant/version de l’avis: 9c96c9f1-ad33-4295-a938-5a0cf2b46b50 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 17
Date d’envoi de l’avis: 25/03/2026 15:28:49 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 211890-2026
Numéro de publication au JO S: 61/2026
Date de publication: 27/03/2026
