Conseil Régional de Bretagne
Lycée de l'Élorn à Landerneau, réfection des toitures des bâtimentsH, K et sécurisation des façades - OP23MJO0
PROCÉDURE ADAPTÉE - Marché de travaux
Marché de travaux
1. Maître d’ouvrage : Conseil Régional de Bretagne, Direction de l’immobilier, 283, avenue du Général Patton, CS 21101, 35711 Rennes cedex 7.
2. Mandataire : SemBreizh, 13, rue du Clos Courtel, 35510 Cesson-Sévigné.
Représentée par son agence du Finistère 37, rue Jean-Marie-Le-Bris, 29200 Brest.
3. Mode de passation choisi : procédure adaptée ouverte (articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique).
4. Objet des marchés :
Lieu d'exécution : Lycée de l'Elorn à Landerneau (29).
Nature des travaux : réfection des toitures des bâtiments H, K et sécurisation des façades.
Répartition des travaux :
La présente consultation porte sur les lots suivants :
Lot 1 : charpente, couverture.
Lot 2 : étanchéité.
Lot 3 : charpente bois.
Lot 4 : isolation, plafond, peinture.
Lot 5 : électricité.
Délai d'exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux : avril 2026 pour une durée de 6 mois y compris période de préparation.
Variante : aucune variante n'est autorisée.
Insertion sociale : oui (pour certains lots).
Clause environnementale : oui (tous les lots).
Critères environnementaux : oui (tous les lots).
Égalité femme-homme : les attributaires devront compléter le questionnaire correspondant.
5. Justificatifs à produire : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC 1 ou forme libre), les renseignements sur l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre).
6. Retrait du dossier de consultation :
Le dossier est disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publics : www.megalis.bretagne.bzh
7. Visite sur site :
Une visite sur site est obligatoire.
L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière.
Les visites se feront sur le créneau suivant : mardi 17 février 2026 de 13 h 30 à 14 h 30, rdv à l’accueil du lycée.
Les candidats devront s’inscrire auprès de de Eléna Ruaux Le Divenah, responsable d’opérations à elena.ruauxledivenah@sembreizh.fr
8. Critères de jugement des offres :
Les critères d'attribution sont les suivants :
- valeur technique de l’offre pour 30 %,
- prix pour 50 %,
- critère environnemental 20 %.
9. Date limite de réception des offres :
Les offres parviendront par voie dématérialisée sur le site : www.megalis.bretagne.bzh avant le vendredi 6 mars 2026 à 16 h 00.
Délai de validité des offres : 180 jours.
L'attributaire signera obligatoirement l'acte d'engagement de façon électronique.
10. Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement : ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d’emprunts, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d’éligibilité ou de participations publiques.
Exécution financière du marché : conformément aux articles R.2191-1 à R.2191-63 du Code de la commande publique.
11. Conditions relatives au cautionnement et garantie exigées : constitution d’une garantie à première demande.
12. Renseignements :
Les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.megalis.bretagne.bzh
13. Voies de recours :
Instance chargée des recours auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes France, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84.
E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr -
http://rennes.tribunaladministratif.fr
14. Date d'envoi à la publication : 9 février 2026.
