Opac de Quimper-Cornouaille
travaux de viabilisation de 22·lots libres - Stang An Amann·2 - Quimperl
procédure adaptée
I. Identification de l'organisme qui passe le marché : Opac de Quimper-Cornouaille.
Informations d'adresse : 85, rue de Kergestin, 29334 Quimper cedex.
Téléphone +33 2 98 55 60 00.
URL profil d'acheteur :
https://www.avispublicsdebretagne.com/
II. Description du marché
Nature de marché : marché de travaux.
Objet du marché : travaux de viabilisation de 22 lots libres - Stang An Amann 2 - Quimperlé.
Lieu d'exécution: 29300 Quimerlé.
III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
IV. Renseignements relatifs aux lots :
Possibilité de présenter une offre pour : tous les lots.
Lot 1 : terrassement, voirie.
Lot 2 : réseaux EU EP AEP.
Lot 3 : réseaux souples.
Lot 4 : espaces verts.
V. Durée du marché ou délai d'exécution : la durée de chaque lot est précisée au sein des documents de la consultation.
VI. Conditions relatives au marché :
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Situation juridique :
- la lettre de candidature modèle DC1 ou Dume,
- la déclaration du candidat, modèle DC2 ou Dume, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat,
- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Les attestations sur l'honneur pour justifier :
- que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la commande publique,
- qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du travail,
- qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation.
Capacité économique et financière :
1. déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique :
1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
2. L'attestation de compétence en cours de validité relative à la prévention des risques amiante pour des interventions en sous-section 4 conformément à l'arrêté du 23 février 2012.
VIII. Type de procédure :
Type de procédure : procédure adaptée.
IX. Critères d'attribution :
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents du marché.
X. Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 21 juillet 2025, heure locale : 17 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 12 mois.
XI. Autres renseignements : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires :
Renseignement d'ordre administratif : Jennifer Mercier.
Courriel : jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Renseignement d'ordre technique : Gilbert Favennec.
Courriel : gfavennec@opac-cornouaille.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet :
https://www.bretagne-marchespublics.com
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées :
Adresse internet :
https://www.bretagne-marchespublics.com
Date d'envoi à la publication : 16 juin 2025.
