OPAC de Quimper-Cornouaille
Construction de 26 logements collectifs, lots A1 et A2, La Prairie de Kerourgué, Fouesnant
Procédure adaptée
Identification de l'organisme qui passe le marché :
Correspondant : Gildas Le Grand.
Nom de l'organisme acheteur : OPAC de Quimper-Cornouaille.
Informations d'adresse : 85, rue de Kergestin, 29334 Quimper cedex.
Téléphone +33 2 98 55 60 00, courriel : opac@opac-cornouaille.fr
URL pouvoir adjudicateur :
https://www.opac-cornouaille.fr/
URL profil d'acheteur :
https://www.bretagne-marchespublics.com
II. Description du marché :
Nature de marché : marché de travaux.
Objet du marché : construction de 26 logements collectifs, lots A1 et A2, La Prairie de Kerourgué, Fouesnant.
Lieu d'exécution : Fouesnant.
III. Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
IV. Renseignements relatifs aux lots :
Possibilité de présenter une offre pour : tous les lots.
Lot 01 : gros oeuvre, ravalement.
Lot 02 : charpente bois, bardage.
Lot 03 : couverture, bardage zinc, étanchéité.
Lot 04 : menuiseries extérieures aluminium.
Lot 05 : serrurerie.
Lot 06 : menuiseries intérieures.
Lot 07 : cloisons, doublages, plafonds plâtre.
Lot 08 : revêtements de sols et murs.
Lot 09 : peinture.
Lot 10 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire.
Lot 11 : électricité.
Lot 12 : terrassements, voiries.
Lot 13 : réseaux profonds.
Lot 14 : réseaux souples.
Lot 15 : aménagements paysagers.
VI. Conditions relatives au marché :
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises)).
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Situation juridique :
- la lettre de candidature modèle DC1 ou Dume,
- la déclaration du candidat, modèle DC2 ou Dume, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat,
- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- les attestations sur l'honneur pour justifier :
- que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la commande publique,
- qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du travail,
- qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation.
Capacité économique et financière :
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique :
1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
VIII. Type de procédure :
Type de procédure : procédure adaptée.
IX. Critères d'attribution :
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération :
- prix - 60,
- délai d'exécution - 15,
- le mémoire technique - 25.
X. Conditions de délai :
Date limite de réception des offres : 22 juillet 2024, heure locale : 17 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 12 mois.
XI. Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires :
Renseignement d'ordre administratif : correspondant : Jennifer Mercier.
Courriel : jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Renseignement d'ordre technique : correspondant : Lionel Gouadon.
Courriel : lgouadon@opac-cornouaille.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Adresse internet :
https://www.bretagne-marchespublics.com
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées :
Adresse internet :
https://www.bretagne-marchespublics.com
