1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Département du Finistère
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de rénovation du musée des phares et balises sur le site du Creac'h à Ouessant : Dépollution au plomb- retrait de revêtements contenant du plomb - traitement amiante
Description: Travaux de dépollution surfacique plomb, de déplombage et de désamiantage » Site du Créac'h à Ouessant: fût du phare du Créac'h et musée des phares et balises. Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché. En effet, l'entrepreneur est tenu de connaître les lieux et ne saurait se prévaloir ultérieurement d'une connaissance insuffisante du site.Seul le créneau suivant sera réservé à la visite du site : le 30 avril 2024 : 13h00 à 15h30 uniquement En dehors de ces horaires, il ne sera procédé à aucune visite supplémentaire. Il revient à chaque candidat d'organiser son déplacement pour accéder à l'embarcadère de Brest ou du Conquet (stationnement journée à anticiper), à l'ïle d'Ouessant (réservation des billets de traversée en bateau à faire préalablement) ainsi qu'au site du Créac'h depuis l'embarcadère du Stiff (mode de transport à prévoir, il est conseillé de réserver le taxi-bus). Les candidats devront confirmer la prise de RDV sur ce créneau imposé auprès du Conseil Départemental, au minimum 5 jours avant la date fixée avec les personnes suivantes : virginie.perrot@finistere.fr (02.98.76.23.36) et jean-marc.laizet@finistere.fr (02.98.30.35.32) À l'issue de cette visite obligatoire, un certificat de visite sera délivré et devra obligatoirement être joint à l'offre du candidat. Modalités précisées à l'article 2 du Règlement de consultation. Marché ordinaire.
Identifiant de la procédure: 3af77900-e2eb-462e-bd93-1798d7616765
Identifiant interne: 24DBSGDEPOLLUTIONPHARE
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262660 Travaux de désamiantage
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Travaux de rénovation du musée des phares et balises sur le site du Creac'h à Ouessant : Dépollution au plomb- retrait de revêtements contenant du plomb - traitement amiante
Description: Travaux de dépollution surfacique plomb, de déplombage et de désamiantage » Site du Créac'h à Ouessant: fût du phare du Créac'h et musée des phares et balises Marché ordinaire d'une durée de 4,5 mois à compter de l'ordre de service de démarrage. Le contrat prévoit une période de préparation d'1 mois qui est inclus dans le délai d'exécution.
Identifiant interne: Lot unique
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262660 Travaux de désamiantage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: OUESSANT
Subdivision pays (NUTS): Finistère (FRH02)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants : critère prix (40%) au regard du montant indiqué sur la DPGF; critère valeur technique (60%) jugé au vu du mémoire technique. Précisions apportées à l'article 4 du règlement de consultation.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: greffe du tribunal administratif de Rennes
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Rennes
Informations relatives aux délais de recours: - par référé précontractuel conformément aux délais et aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, soit depuis le début de la procédure jusqu'à la signature du marché, - par référé contractuel conformément aux délais et aux dispositions des articles L. 551-13 à L. 551-16 du code de justice administrative dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution, - par recours pour excès de pouvoir dans les formes et dans le délai de 2 mois à compter de la notification du rejet de l'offre conformément aux articles R. 411-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, - par recours de plein contentieux à compter de la signature du marché et jusqu'à épuisement du délai de 2 mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité appropriée éventuellement assorti d'un référé suspension selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Organisation qui signe le marché: Département du Finistère
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 524 100,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: VALGO
Offre:
Identifiant de l’offre: VALGO
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024M189DBSGXX00
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 27/06/2024
Date de conclusion du marché: 22/07/2024
Organisation qui signe le marché: Département du Finistère
7. Modification
7.1.
Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 461785-2024
Identifiant du contrat modifié: CON-0001
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: ’avenant a pour objet : • D’augmenter le montant du marché de 52 500,00 € HT soit une incidence financière de 10,02% • Prolonger la durée d’exécution du marché de 3 mois supplémentaires, soit jusqu’au 27/06/2025. Les travaux de dépollution traitent deux sujets, l’amiante située dans le périmètre des travaux de la « Phase 2 » de l’opération de rénovation du musée, et la pollution au plomb générée accidentellement par une entreprise en novembre 2021 durant la « Phase 1 », lors des travaux du fût.
7.1.1.
Modification
Description des modifications: L’amiante La société Valgo lors du ponçage des peintures des façades des logements A et B situés de part et d’autre de la grille d’honneur, a découvert sous le ravalement des joints amiantés colmatant quelques fissures du bâti. Entre ces deux logements, un total de 17 mètres de joint amiantés sont identifiés, les installations étant déjà en place, le coût de l’intervention s’élève à 1 020,00€ HT. L’entreprise Lefèvre (le maçon) a identifié en haut de la façade de l’aile Est et sur la façade Sud du musée lors du piquage des joints ciment entre les pierres de taille, un joint souple douteux sur une longueur d’environ 30 mètres. Après analyses, il s’avère que ce dernier est amianté. Les deux tiers du joint peuvent-être traités depuis l’échafaudage du maçon, contrairement au dernier tiers, qui lui nécessite une intervention depuis une nacelle, ce qui explique le coût de 7 210,00€ HT De plus, ces travaux « amiante » nécessitent de la part de l’entreprise la rédaction d’un avenant au plan de retrait, pour un coût de 900,00€ HT Le plomb: L’entreprise DLB (le menuisier) avant le remplacement des fenêtres dans les logements des ailes Est et Ouest (C et G) situés hors périmètre de la pollution au plomb de la « Phase 1 », a effectué par précaution des mesures du taux de concentration au plomb, mais aussi pour y établir un état initial avant intervention, dans ces deux logements. Il s’avère que les tests réalisés sont revenus positifs, aussi nous avons commandé des mesures contradictoires, qui ont confirmé ces résultats. Il est conclu qu’il s’agit soit d’une pollution préexistante dans ces logements, soit les nombreuses visites (squat, urbex, ou autres) dont a fait l’objet le site du Créac’h par des visiteurs durant l’arrêt de chantier de 3 ans, avant que la procédure n’aboutisse. L’intervention dans le logement de l’aile Est (C) composé d’un étage, nécessite l’installation de SAS (personnel et déchets) la neutralisation de la zone, la dépollution des sols et mobilier (ce qui peut l’être), et gérer en déchet ce qui est non dépolluable. Cette intervention est nécessaire pour le bon déroulé du chantier et permettre un accès en toute sécurité sanitaire, aux ouvriers du chantier. Le coût de l’intervention dans ce logement, y compris mesures, affrètement de matériel supplémentaire, la location du matériel et base vie supplémentaire, s’élève pour le logement C à 22 775,00€ HT L’intervention dans le logement de l’aile Ouest (G) composé d’un étage et dépourvu de mobilier, nécessite l’installation de SAS (personnel et déchets) la neutralisation de la zone, la dépollution surfacique du parquet bois et son découpage pour évacuation en déchet. Cette intervention est nécessaire pour le bon déroulé du chantier et permettre un accès en toute sécurité sanitaire, aux ouvriers du chantier. Le coût de l’intervention dans ce logement y compris mesures, affrètement de matériel supplémentaire, la location du matériel et base vie supplémentaire, s’élève pour le logement G à 21 195,00€ HT.
8. Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: greffe du tribunal administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement: 173 500 059 00014
Adresse postale: 3, contour de la Motte
Ville: Rennes
Code postal: 35044
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Téléphone: 0223232828
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Département du Finistère
Numéro d’enregistrement: 22290001100016
Adresse postale: Département du Finistère 32 boulevard Dupleix
Ville: Quimper cedex
Code postal: 29196
Subdivision pays (NUTS): Finistère (FRH02)
Pays: France
Téléphone: 0298762509
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement: 173 500 059 00014
Adresse postale: 3, contour de la Motte
Ville: Rennes
Code postal: 35044
Subdivision pays (NUTS): Ille-et-Vilaine (FRH03)
Pays: France
Téléphone: 023212828
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: VALGO
Numéro d’enregistrement: 45397583100182
Ville: Ploemeur
Code postal: 56270
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Téléphone: 0228237827
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Identifiant/version de l’avis: 95f6e02a-bfe1-4805-8d44-5c157ab35f34 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Sous-type d’avis: 38
Date d’envoi de l’avis: 02/04/2025 12:49:08 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 213776-2025
Numéro de publication au JO S: 66/2025
Date de publication: 03/04/2025
