1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP)
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux chambre d'arrivée MAV et création d'ouvrage d'isolement sur l'usine de MAV
Description: La chambre actuelle collecte les effluents arrivant par les émissaires Maltournée (T200x120) et Rive-Gauche-Marne (T230x130), nommé RGM. Ces ovoïdes sont en maçonneries anciennes. Lors des travaux pour le BSR, l'ovoïde alimentant l'ancienne STEP s'est effondré lors des terrassements à proximité. - Ces ouvrages sont à considérer comme très sensibles. L'ensemble est dirigé vers un poste de relevage en entrée STEP via une conduite DN1600 PRV datant des années 2000. La chambre d'arrivée est connectée au poste de refoulement alimentant le BSR ; ces ouvrages sont neufs. Une courte portion d'ovoïde est raccordée à un regard avec un DN1200 alimentant le poste et un DN400 fonte de restitution du BSR. - De ce fait et pour la sécurité industrielle de l'usine de MAV, la décision a été prise de réhabiliter une portion de la chambre d'arrivée actuelle et de créer une nouvelle chambre pour fiabiliser le process et pouvoir avoir une meilleure exploitation et maintenance des équipements. Les travaux consistent à : - La réhabilitation de la chambre d'arrivée existante CH1 avec les travaux de Génie-civil - Equipements de sécurité industrielle - Electricité et Automatisme, Vrd et aménagements paysagers. - La création d'une nouvelle chambre d'arrivée CH2 avec les travaux de Génie-civil - Equipements de sécurité industrielle y compris dégrilleurs - Electricité et Automatisme, Vrd et aménagements paysagers. - La mise en place des équipements de sécurité industrielle et de télégestion avec mise en place de sonde débitmètre à corde
Identifiant de la procédure: 230b3933-65d1-481e-a425-1649d5c9b3d7
Identifiant interne: 1-24S0187
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains, 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Site de Marne Aval
Ville: Noisy le Grand
Code postal: 93160
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: La présente consultation est lancée en Appel d'offres ouvert conformément aux articles R2124-2 1°, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique. Les prestations donnent lieu à un marché à prix forfaitaires. La durée du contrat court à compter de sa date de notification. Sa durée est comprise entre la date de notification du contrat et la fin de la période de garantie de parfait achèvement affectant l'ouvrage visé par le présent contrat. Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation de 2 mois qui sera suivi d'un os de démarrage des travaux de 16 mois. Le marché n'est pas reconductible. Avance prévue : taux à 5% Si le titulaire du marché est une entreprise référencée comme étant une petite ou moyenne entreprise (Pme), et que l'avance est acceptée, le montant de celle-ci s'élèvera alors à 10 %. Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5% Modalités de financement des prestations : Les dépenses seront imputées sur la section d'investissement du budget du syndicat, sur fonds propres. Visite du lieu d'exécution obligatoire conformément à l'article 4-4 du règlement de la consultation. L'attributaire pourra être une entreprise unique ou un groupement d'entreprises. Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur. Les groupements conjoints ou solidaires sont donc autorisés. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article R2142-24 du Code de la commande publique. L'acheteur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R2142-21 1° du Code de la commande publique. Les critères de jugement des candidatures et des offres sont détaillés à l'article 6 du règlement de la consultation. Le dossier de consultation aux entreprises peut être téléchargé par voie électronique à l'adresse suivante : https://marchespublics.siaap.fr. Les offres devront être remises obligatoirement par voie électronique et indiquer une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante : https://marchespublics.siaap.fr Le fuseau horaire de référence est celui de Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. L'attention des candidats est attirée sur le fait que l'adresse de messagerie qui aura servi au dépôt de l'offre électronique par le candidat servira d'adresse de référence pour le Siaap, quelles que soient les éventuelles mentions contraires au sein de l'offre. Dès lors, cette adresse de messagerie sera utilisée par le Siaap pour tous les échanges tels que demandes de complément de candidature, demande de précision sur l'offre, courrier aux candidats non retenus. Il est important que cette adresse de messagerie soit valide et joignable à tout moment au cours de la consultation par une personne compétente du candidat. Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'article R2132-11 du code de la commande publique. Par ailleurs, conformément à l'article R2143-14 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur prévoit que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Travaux chambre d'arrivée MAV et création d'ouvrage d'isolement sur l'usine de MAV
Description: La chambre actuelle collecte les effluents arrivant par les émissaires Maltournée (T200x120) et Rive-Gauche-Marne (T230x130), nommé RGM. Ces ovoïdes sont en maçonneries anciennes. Lors des travaux pour le BSR, l'ovoïde alimentant l'ancienne STEP s'est effondré lors des terrassements à proximité. - Ces ouvrages sont à considérer comme très sensibles. L'ensemble est dirigé vers un poste de relevage en entrée STEP via une conduite DN1600 PRV datant des années 2000. La chambre d'arrivée est connectée au poste de refoulement alimentant le BSR ; ces ouvrages sont neufs. Une courte portion d'ovoïde est raccordée à un regard avec un DN1200 alimentant le poste et un DN400 fonte de restitution du BSR. - De ce fait et pour la sécurité industrielle de l'usine de MAV, la décision a été prise de réhabiliter une portion de la chambre d'arrivée actuelle et de créer une nouvelle chambre pour fiabiliser le process et pouvoir avoir une meilleure exploitation et maintenance des équipements. Les travaux consistent à : - La réhabilitation de la chambre d'arrivée existante CH1 avec les travaux de Génie-civil - Equipements de sécurité industrielle - Electricité et Automatisme, Vrd et aménagements paysagers. - La création d'une nouvelle chambre d'arrivée CH2 avec les travaux de Génie-civil - Equipements de sécurité industrielle y compris dégrilleurs - Electricité et Automatisme, Vrd et aménagements paysagers. - La mise en place des équipements de sécurité industrielle et de télégestion avec mise en place de sonde débitmètre à corde
Identifiant interne: T-PF-1752664
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains, 45262311 Travaux de gros œuvre en béton
Options:
Description des options: Le marché prévoit que celui-ci puisse être modifié, conformément à l'article R2194-1 du Code de la commande publique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Site de Marne Aval
Ville: Noisy le Grand
Code postal: 93160
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 06/03/2026
Durée: 18 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.11.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 26/01/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Date limite de validité de l’offre: 9 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 27/01/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Paris
Informations relatives aux délais de recours: Référé précontractuel : Article L551-1 et s. du Code de justice administrative. Référé contractuel : Article L551-13 et s. du Code de justice administrative. Recours de pleine juridiction en contestation de sa validité (en vertu de l'arrêt du CE du 2 avril 2014, Département Tarn et Garonne, n°358994)
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SIAAP
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 201447DA-A613-0F98-DB30E1616ABA9B9D
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP)
Numéro d’enregistrement: 71863
Adresse postale: 2 Rue Jules César
Ville: Paris
Code postal: 75012
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Point de contact: DIDIER François-Marie
Téléphone: 0144754426
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SIAAP
Numéro d’enregistrement: 201447F9-A5B1-5EA6-9D1AD54688B6B044
Ville: Paris
Code postal: 75012
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Point de contact: Les demandes de renseignements doivent obligatoirement être déposées via le profil acheteur
Téléphone: 0144754426
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal Administratif de Paris
Numéro d’enregistrement: 20144808-FFDB-74FE-DEC7C1A96F345B11
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Ville: Paris
Code postal: 75181
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: 0144594400
Télécopieur: 0144594646
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
10.1.
Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Description des modifications: Remise des offres: Au lieu du 15/01/2026 à 16h00 au plus tard. Lire 26/01/2026 à 10h00 au plus tard.
10.1.
Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Description des modifications: Date d'ouverture des offres: Au lieu du 16/01/2026 à 10h00 au plus tard. Lire 27/01/2026 à 10h00 au plus tard.
Identifiant/version de l’avis: d2147f69-9ddd-4fd8-8a31-1f66a0628336 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 29/12/2025 11:16:05 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 867815-2025
Numéro de publication au JO S: 251/2025
Date de publication: 30/12/2025
