Formations Actualités Connexion
  Retour aux résultats
A proximité de Paris 75012 Paris
Acheteur : État - Ministère de l'Économie et des Finances
BELLATO STÉPHANIE
allée de Bercy Teledoc 811
75012 PARIS
  Reste 29 jours - Date de clôture estimée : 15/07/2025  
5 Lots
Lot 1
INSTALLATION DE CHANTIER – GROS ŒUVRE – CHARPENTE – COUVERTURE – METALLERIE – ITE – RAVALEMENT – MENUISERIES EXTERIEURES – VRD
Lot 2
PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES – FAUX PLAFONDS
Lot 3
PEINTURE – REVETEMENTS DE SOLS – CARRELAGE - FAÏENCES
Lot 4
ELECTRICITE COURANT FORT – COURANT FAIBLE
Lot 5
CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE
Secteurs d'activité

Marchés de travaux pour l’opération de réhabilitation du bâtiment 32 Quartier Ordener à Senlis (60300) en vue du relogement d’une brigade de douanes.

Type d'avis : Avis de marché
Type de marché : MAPA < 90k€
Date de publication : 11/06/2025
BOAMP - 25-65244
Avis de marché - Avis n° 25-65244 du 11/06/2025
Avis de marché
Département(s) de publication : 60, 78, 77, 95, 75, 02, 93
Annonce n° 25-65244
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : BIMO (ex GIM)
Correspondant : MME BELLATO Stéphanie, Cheffe de projets
Adresse :  64 allée allée de Bercy Teledoc 811, 75012 PARIS
Coordonnées :
Courriel : BIMO.NE@finances.gouv.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
Section 2 - Description du marché
Objet du marché : Marché de travaux de rénovation d'un bâtiment en lien avec l'installation d'une BSI à Senlis (Oise)
Lieu d'exécution :  5 Rue des Cuirassiers Bâtiment 32 Quartier Ordener à Senlis, 60300 SENLIS
Section 3 - Caractéristiques du marché
Caractéristiques principales : Réaménagement des locaux de manière à accueillir une quarantaine d’agents de la Brigade de Surveillance Intérieure, la création de cellules de retenues et de zones de procédures.
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Travaux de réhabilitation
Refus des variantes.
Section 4 - Durée du marché ou délai d'exécution
La durée prévisionnelle des marchés de travaux est précisée dans le CCAP. A titre indicatif, le délai global de réalisation des travaux est estimé à 08,5 mois à compter de l’OS de démarrage notifié au lot n°01.
Section 5 - Conditions relative au marché
Cautionnement et garanties exigés : Se référer aux pièces du marché - Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le marché (3% pour les PME)
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Se référer aux pièces du marché
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Section 6 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
    Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
    • Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
    • Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Il est accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par le candidat, si celui-ci n'a pas accès à ces certificats ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés
    • Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir, dans leur pays d'origine, le service concerné
    Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
      Commentaire sur les justifications :Se référer aux éléments demandés au sein du RC. Qualifications Particulières demandées pour l’opération : Pour le lot 04 (ELECTRICITE) : Qualibat 5412 / Qualifelec ou équivalents Pour le lot 05 (CVC-PB) : Qualibat 5111 / 5311 / 5312 / 5213 ou équivalents
Section 7 - Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Section 8 - Mode de passation du marché
Type de procédure : procédure adaptée
Section 9 - Délai d'urgence
Délai d'urgence - Justification : Procédure adaptée (R2123-1 à R2123-5 du code de la commande publique) avec négociation
Section 10 - Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 15/07/2025 à 10:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Section 11 - Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : TVX_BSI_SENLIS
Renseignements complémentaires : Ces visites seront OBLIGATOIRES pour tous les lots. Les modalités de la visite sont précisées au sein de l'article 5.4 du RC. Les dates sont prédéfinies et indiquées au sein de l'article 5.4 du RC de la consultation. ----- le tribunal territorialement compétent auprès duquel de plus amples renseignements relativement aux voies de recours peuvent être demandés est le : Tribunal administratif d'Amiens
Section 12 - Adresses complémentaires
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées :
Coordonnées : 
Poste :
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Via PLACE : https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2787718&orgAcronyme=a4n
Section 13 - Renseignements relatifs aux lots
Possibilité de présenter une offre pour un lot
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots
Possibilité de présenter une offre pour l'ensemble des lots
  • Lot(s) 1 - INSTALLATION DE CHANTIER – GROS ŒUVRE – CHARPENTE – COUVERTURE – METALLERIE – ITE – RAVALEMENT – MENUISERIES EXTERIEURES – VRD
  • Lot(s) 2 - PLATRERIE – MENUISERIES INTERIEURES – FAUX PLAFONDS
  • Lot(s) 3 - PEINTURE – REVETEMENTS DE SOLS – CARRELAGE - FAÏENCES
  • Lot(s) 4 - ELECTRICITE COURANT FORT – COURANT FAIBLE
  • Lot(s) 5 - CHAUFFAGE – VENTILATION - PLOMBERIE
Section 14 - Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/06/2025