1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Antin Résidences (75)
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché de travaux de réhabilitation portant sur les résidences Stéphane MALLARME et Louis ARAGON sises 1-8 allée Stéphane MALLARME et 1-4 allée Louis ARAGON, à EVRY (91000).
Description: Marché de travaux de réhabilitation portant sur les résidences Stéphane MALLARME et Louis ARAGON sises 1-8 allée Stéphane MALLARME et 1-4 allée Louis ARAGON, à EVRY (91000).
Identifiant de la procédure: ebae73a4-e0ed-4159-8e16-0380d9430f3c
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45453100 Travaux de remise en état
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 1-8 allée Stéphane MALLARME et 1-4 allée Louis ARAGON
Ville: EVRY
Code postal: 91000
Subdivision pays (NUTS): Essonne (FR104)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Réhabilitation de la résidence Stéphane MALLARME sise 2 à 1-8 allée Stéphane MALLARME à EVRY (91000).
Description: Travaux de réhabilitation de la résidence Stéphane MALLARME, qui comprend 157 logements, répartis en 4 bâtiments, de R+3 à R+8 . Clos/couvert : o Isolation par l’extérieur de toutes les façades avec mixte bardage/enduit sur isolant ; o Remplacement complet de toutes les menuiseries extérieures et installation d’occultations ; o Reprise de l’étanchéité et sécurisation des toitures terrasses. Travaux dans les logements : o Remplacement des portes palières ; o Mise en place d’une VMC hygroréglable de type A ; o Mise en sécurité électrique des logements ; o Installation de robinets thermostatiques sur les radiateurs ; o Remplacement de tous les radiateurs. Rénovation des parties communes : o Réfection des réseaux généraux EF ; o Rénovation des halls d’entrée ; o Mise en sécurité de l’électricité des parties communes ; o Chauffage : désembuage des réseaux, calorifuge des colonnes, robinets thermostatiques.
Identifiant interne: Lot 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45453100 Travaux de remise en état
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 2 à 1-8 allée Stéphane MALLARME
Ville: EVRY
Code postal: 91000
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Informations complémentaires: Aucune visite de site n’est prévue au stade de la candidature. En revanche, une visite de site sera à prévoir pour les candidats admis à présenter une offre. Le règlement de consultation phase « offres » détaillera les modalités de visite.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 000 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Variante : Les candidats ne seront pas autorisés à présenter des variantes libres. Par ailleurs, il y aura une variante exigée au sens de l’article R. 2151-9 du Code de la commande publique : - Pose de menuiseries extérieures en dépose totale Tranche : Le lot est décomposé en une tranche ferme et cinq tranches optionnelles: TF : Réhabilitation de la résidence Stéphane MALLARME selon descriptif annexé au RC TO 1 : Réfection complète des pièces humides en totalité pour la résidence MALLARME TO 2 : Réfection locaux VO, bureau d’accueil et locaux vélos-poussettes pour la résidence MALLARME TO 3 : Parking souterrain (reprise du flocage et des revêtements) pour la résidence MALLARME TO 4 : Réfection complète des installations électriques des logements de la résidence MALLARME TO 5 : Reprise complète de l’étanchéité de la dalle de la résidence MALLARME Durée du marché et délai d'exécution : La durée prévisionnelle est de 36 mois à compter de la notification du lot. Le délai d’exécution des prestations est de 24 mois à compter de l’envoi de l’ordre de service de démarrage des prestations, sauf amélioration par le titulaire du calendrier d’exécution des prestations, qui est alors seul applicable. Une période de préparation de trois (3) mois est comprise dans ce délai, et commence à compter de l’envoi de l’ordre de service de démarrage des prestations.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Se référer au règlement de consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Se référer au règlement de consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire de PARIS
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de PARIS
Informations relatives aux délais de recours: Les recours suivants pourront être introduits devant le Tribunal judiciaire : • Référé précontractuel avant la signature du contrat, • Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l’avis d’attribution du contrat, ou, à défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Antin Résidences (75)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Antin Résidences (75)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Antin Résidences (75)
Organisation qui signe le marché: Antin Résidences (75)
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Réhabilitation de la résidence Louis ARAGON sise 1-4 allée Louis ARAGON à EVRY (91000).
Description: Travaux de réhabilitation de la résidence Louis ARAGON, qui comprend 115 logements, répartis en 3 bâtiments, de R+3 à R+7 . Clos/couvert : o Isolation par l’extérieur de toutes les façades avec mixte bardage/enduit sur isolant ; o Reprise de l’étanchéité et sécurisation des toitures terrasses ; o Réfection de toutes les loggias ; o Remplacement complet de toutes les menuiseries extérieures ; o Dépose de la structure métallique existante. Travaux dans les logements : o Remplacement des portes palières ; o Mise en place d’une VMC hygroréglable de type B ; o Mise en sécurité électrique des logements ; o Installation de robinets thermostatiques sur les radiateurs ; o Remplacement des menuiseries extérieures et installation d’occultations. Rénovation des parties communes : o Réfection des réseaux ECS et EF ; o Mise en sécurité de l’électricité des parties communes ; o Chauffage : désembuage des réseaux, calorifuge des colonnes ; o Plomberie : remplacement des vannes coupure et équilibrage, + robinets de puisage, + traitement ponctuel des chutes et collecteurs EU, EV et EP ; o Cages d’escaliers et paliers d’étages : nettoyage et reprises diverses ; o Remplacement des platines d’interphone ; o Installation d’une seconde porte de SAS ; o Mise en conformité sécurité et désenfumage ; o Création d’une antenne collective.
Identifiant interne: Lot 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45453100 Travaux de remise en état
Options:
Description des options: Le marché n’est pas reconductible.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: 1-4 allée Louis ARAGON
Ville: EVRY
Code postal: 91000
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Informations complémentaires: Aucune visite de site n’est prévue au stade de la candidature. En revanche, une visite de site sera à prévoir pour les candidats admis à présenter une offre. Le règlement de consultation phase « offres » détaillera les modalités de visite.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 500 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Variante : Les candidats ne seront pas autorisés à présenter des variantes libres. Par ailleurs, il y aura une variante exigée au sens de l’article R. 2151-9 du Code de la commande publique : - Pose de menuiseries extérieures en dépose totale Tranche : Le lot est décomposé en une tranche ferme et cinq tranches optionnelles: TF : Réhabilitation de la résidence Louis ARAGON selon descriptif annexé au RC TO 1 : Réfection complète des pièces humides en totalité pour la résidence ARAGON TO 2 : Réfection locaux VO, bureau d’accueil et locaux vélos-poussettes pour la résidence ARAGON TO 3 : Réfection complète des parties communes pour la résidence ARAGON TO 4 : Parking souterrain (reprise du flocage et des revêtements) pour la résidence ARAGON TO 5 : Réfection complète de l’étanchéité de la dalle de la résidence ARAGON Durée du marché et délai d'exécution : La durée prévisionnelle est de 36 mois à compter de la notification du lot. Le délai d’exécution des prestations est de 24 mois à compter de l’envoi de l’ordre de service de démarrage des prestations, sauf amélioration par le titulaire du calendrier d’exécution des prestations, qui est alors seul applicable. Une période de préparation de trois (3) mois est comprise dans ce délai, et commence à compter de l’envoi de l’ordre de service de démarrage des prestations.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Se référer au règlement de consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40,00
Critère:
Type: Qualité
Description: Se référer au règlement de consultation
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal judiciaire de PARIS
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal judiciaire de PARIS
Informations relatives aux délais de recours: Les recours suivants pourront être introduits devant le Tribunal judiciaire : • Référé précontractuel avant la signature du contrat, • Référé contractuel après la signature du contrat, dans les 31 jours qui suivent la publication de l’avis d’attribution du contrat, ou, à défaut d’un tel avis, dans les six mois qui suivent la date de conclusion de celui-ci.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Antin Résidences (75)
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Antin Résidences (75)
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Antin Résidences (75)
Organisation qui signe le marché: Antin Résidences (75)
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 11 724 289,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BOUYGUES BATIMENT ILE- DE-FRANCE
Offre:
Identifiant de l’offre: BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE Lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 7 290 367,00 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2025_REH_001_Lot 1
Date de conclusion du marché: 31/12/2025
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le marché: Antin Résidences (75)
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BOUYGUES BATIMENT ILE- DE-FRANCE
Offre:
Identifiant de l’offre: BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE Lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 4 433 922,00 EUR
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2025_REH_001_Lot 2
Date de conclusion du marché: 31/12/2025
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le marché: Antin Résidences (75)
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Antin Résidences (75)
Numéro d’enregistrement: 31551880300046
Adresse postale: 59 rue de Provence
Ville: Paris
Code postal: 75009
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 149952992
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal judiciaire de PARIS
Numéro d’enregistrement: 17750111101763
Adresse postale: Parvis du Tribunal de PARIS
Ville: PARIS
Code postal: 75859
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 014432515
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: BOUYGUES BATIMENT ILE- DE-FRANCE
Numéro d’enregistrement: 43390083400014
Adresse postale: 1 avenue Eugène Freyssinet
Ville: SAINT QUENTIN EN YVELINE
Code postal: 78061
Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)
Pays: France
Téléphone: +33 130603400
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001, LOT-0002
Identifiant/version de l’avis: 9c4fb1f1-8e85-423d-91bd-accdb8151a07 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 07/01/2026 16:01:40 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 12435-2026
Numéro de publication au JO S: 6/2026
Date de publication: 09/01/2026
