Avis de marché - Avis n° 25-43502 du 16/04/2025
Département(s) de publication : 93, 92, 94
Annonce n° 25-43502
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : CIG de la Petite Couronne de l'Ile de France
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 28750006000028
Ville : Pantin cedex
Code postal : 93698
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 93, 92, 94
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 2025-03
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Madame AYAD
Adresse mail du contact : M.ayad@cig929394.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 156968080
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : L'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à l'article 6.1.1 du règlement de la consultation
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : L'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à l'article 6.1.1 du règlement de la consultation
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : L'acheteur vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à l'article 6.1.1 du règlement de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 15/05/2025 à 09:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : A/ la valeur technique des prestations sur 50 points : Sous-critère n°1 : La méthodologie incluant le traitement des plateaux en fonction des saisons, puis les techniques utilisées pour limiter l'impact du chantier auprès des agents notée sur 30 points Sous-critère n°2 : Les moyens humains et matériels dédiés à l'opération ainsi que les fiches techniques de l'ensemble des matériaux notés sur 20 points B/ S'agissant du prix des prestations, noté sur 25 points. C/ S'agissant du délai d'exécution, noté sur 20 points. D/ S'agissant de la stratégie environnementale, noté 5 points :
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché public de travaux de changement des canalisations d'eau glacée et vannes d'arrêt des locaux du CIG Petite Couronne
Code CPV principal - Descripteur principal : 45330000
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché public de travaux de changement des canalisations d'eau glacée et vannes d'arrêt des locaux du CIG Petite Couronne
Lieu principal d'exécution du marché : Pantin
Durée du marché (en mois) : 16
Valeur estimée (H.T.) : 1400000 euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Dans le cadre de la présente consultation, la remise des offres est subordonnée à une visite des lieux. Cette visite a un caractère obligatoire.
Autres informations complémentaires : Il s'agit d'un marché public de travaux mixte : - De type forfaitaire pour l'exécution des travaux, la fourniture, la dépose et la pose de l'ensemble des équipements ; - De type accord-cadre mono-attributaire exécuté à bons de commande pour les prestations ponctuelles concernant les interventions de nuit et/ou le week-end et d'éventuelles réparations sur les canalisations extérieures et colonnes montantes. Les prestations ponctuelles sont identifiées dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). L'accord-cadre est conclu sans minimum et un maximum de 500 000 euros HT pour la durée du marché. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'engager des négociations avec les candidats qui sont classé parmi les 3 premières places en application des critères de jugement des offres sous réserve d'un nombre de propositions recevables suffisant. Les négociations pourront se tenir soit via la plateforme de dématérialisation par écrit, par échange téléphonique et/ou par réunion au sein du CIG. Des invitations à négocier seront adressées via la plateforme et préciseront les points à négocier, ainsi que le délai de réponse. A l'issue de la négociation, le pouvoir adjudicateur invitera les candidats à remettre une nouvelle offre dans un délai qui leur sera précisé. Cette offre devra être identifiée comme une offre négociée. Le pouvoir adjudicateur pourra si nécessaire recourir à plusieurs phases de négociations. Cependant, en application de l'article R. 2123-5 du code de la commande publique, l'acheteur pourra attribuer le présent marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16/04/2025
