1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Centre Hospitalier Universitaire de Nice - Hôpital Cimiez - Etablissement support du GHT06
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché de restructuration et d'extension du service des Urgences du Centre Hospitalier la Palmosa de Menton
Description: Travaux d'extension et de restructuration des urgences du Centre Hospitalier la Palmosa de Menton
Identifiant de la procédure: e3c60cb8-0084-4de4-b368-b93c6edd9a91
Identifiant interne: 2024-GHTMAPA052-FTIE
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts, 45111100 Travaux de démolition, 45262660 Travaux de désamiantage, 45112500 Travaux de terrassement, 45223500 Structures en béton armé, 45261420 Travaux d'étanchéification, 45421000 Travaux de menuiserie, 45443000 Travaux de façade, 45421152 Installation de cloisons, 45321000 Travaux d'isolation thermique, 45421146 Mise en place de plafonds suspendus, 45430000 Revêtement de sols et de murs, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45330000 Travaux de plomberie, 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: CH DE MENTON LA PALMOSA
Ville: Menton
Code postal: 06500
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Informations complémentaires: Le marché à quantité ferme est conclu à compter de la date de notification jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution fixé à l'article 4 du CCAP et ne pouvant en aucun cas être changé par le soumissionnaire est fixé à : 20 mois à compter de la date indiquée dans l'ordre de service de démarrage des travaux. Une visite préalable des lieux est obligatoire avant établissement de l'offre. La date de visite sera précisée via la plateforme au plus tard 2 semaines avant la date limite de réception des offres.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 450 864,68 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Marché de restructuration et d'extension du service des urgences du CENTRE HOSPITALIER LA PALMOSA DE MENTON
Description: Cette consultation comporte 9 lots : Lot 1 : VRD - Espaces Verts - Lot 2 : Démolition - Curage - Désamiantage Lot 3 : Terrassement - Structure - Etanchéité Lot 4 : Menuiseries extérieures - Métallerie - Serrurerie Lot 5 : Revêtements de façades Lot 6 : Cloisons - Doublages - Faux Plafonds - Menuiseries intérieures - Revêtements de sols - Peinture Lot 7 : Electricité CFO CFA SSI Lot 8 : CVC - Plomberie - Fluides Médicaux Lot 9 : Ascenseurs
Identifiant interne: 2024-GHTMAPA052-FTIE
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233200 Travaux de revêtement divers
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts, 45111100 Travaux de démolition, 45262660 Travaux de désamiantage, 45112500 Travaux de terrassement, 45223500 Structures en béton armé, 45261420 Travaux d'étanchéification, 45421000 Travaux de menuiserie, 45443000 Travaux de façade, 45421152 Installation de cloisons, 45321000 Travaux d'isolation thermique, 45421146 Mise en place de plafonds suspendus, 45430000 Revêtement de sols et de murs, 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques, 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45330000 Travaux de plomberie, 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: CH DE MENTON LA PALMOSA
Ville: Menton
Code postal: 06500
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 450 864,68 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9.
Critères de sélection
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix des prestations - 40 points
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique - 50 points
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur environnementale - 10 points
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Autorisée
Date limite de réception des offres: 09/08/2024 16:00:00 (UTC+2)
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 12/08/2024 14:00:00 (UTC+2)
Lieu: CHU DE NICE
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: oui
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Nice
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Centre Hospitalier Universitaire de Nice - Hôpital Cimiez - Etablissement support du GHT06
Numéro d’enregistrement: 26060070500040
Adresse postale: 4 Avenue Reine Victoria
Ville: Nice
Code postal: 06003
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Point de contact: Monsieur Rodolphe BOURRET DIRECTEUR GENERAL
Téléphone: 0492034572
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Nice
Numéro d’enregistrement: 17060005000026
Adresse postale: 18 Avenue des Fleurs CS 61039
Ville: Nice cédex 1
Code postal: 06050
Pays: France
Téléphone: 0489978600
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
10.1.
Modification
Description des modifications: Changement de la date limite de réception des offres au 16/08/2024 à 16h00.
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 859c4158-c5ab-4e38-a443-af86086fcfc4 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 24/07/2024 16:03:48 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 449354-2024
Numéro de publication au JO S: 145/2024
Date de publication: 26/07/2024
