See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Métropole Aix Marseille Provence
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - Marseille 13è arrondissement Lot 1 : Terrassement, recalibrage et pose de réseaux Lot 2 : Aménagements paysagers
Description: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - Marseille 13è arrondissement Lot 1 : Terrassement, recalibrage et pose de réseaux Lot 2 : Aménagements paysagers
Identifiant de la procédure: 9313c636-2438-40da-b472-15ead875e3d4
Avis précédent: 2ee208c5-9e9d-4dd2-9b3c-95a6258bb739-03
Identifiant interne: 71250121 - 2 lots
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: Appel d'offres ouvert en application des articles R2124-1 et suivants du Code de la commande publique
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112000 Travaux de fouille et de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45252125 Travaux d'enrochement, 45232410 Travaux d'assainissement, 45112700 Travaux d'aménagement paysager
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Métropole Aix Marseille Provence 58 boulevard Charles Livon
Ville: Marseille
Code postal: 13007
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Informations complémentaires: -Pour tous renseignements complémentaires sur cette consultation, le candidat doit se reporter au Règlement de la Consultation. -Conformément à l'article R2132-7 du Code de la Commande Publique, la remise des offres par voie dématérialisée est obligatoire. La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse : https://marchespublics.ampmetropole.fr/ -Les candidats devront remettre les déclarations, certificats et attestations prévus aux articles R. 2142-1, R. 2143-3 et R. 2143-11 du Code de la commande publique, permettant de vérifier que le candidat satisfait aux conditions de participation à la consultation : cf. Article 9 du Règlement de la consultation.
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 5 021 949,40 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Les pièces constitutives des marchés sont consultables à la Direction de la Commande Publique après prise de rendez-vous préalable dans le respect des dispositions de l'article R.2181-3 du code de la commande publique.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - Marseille 13è arrondissement Lot 1 : Terrassement, recalibrage et pose de réseaux
Description: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - Marseille 13è arrondissement Lot 1 : Terrassement, recalibrage et pose de réseaux
Identifiant interne: 71250121 - lot 1
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112000 Travaux de fouille et de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45252125 Travaux d'enrochement, 45232410 Travaux d'assainissement, 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Métropole Aix Marseille Provence 58 boulevard Charles Livon
Ville: Marseille
Code postal: 13007
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Informations complémentaires: - L'estimation s'entend sur la durée du marché. - Le marché débute à compter de sa notification et s'achèvera à la réception des travaux sans réserve ou, à défaut, lors de la levée de la dernière réserve., soit 12 mois à compter de la réception des travaux. La date prévisionnelle de début des prestations est le 01/02/2026. Délais d'exécution : Le délai d'exécution des travaux est fixé à 12 mois (dont 2 mois de préparation). - La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le chômage et l'exclusion socio-professionnelle. La démarche d'insertion, prévue et détaillée dans le CCAP, constitue une condition d'exécution du marché en application de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique. Dans le cadre d'un allotissement, cette clause est applicable aux lots nos 1 et 2. Afin de faciliter la mise en oeuvre des objectifs d'insertion, la Métropole Aix-Marseille-Provence a prévu un appui technique défini dans le CCAP.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2026
Durée: 12 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 480 247,50 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le critère prix sera calculé en prenant en compte le montant global des prix en TTC.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: - Valeur technique : * Sous-critère A : Qualité de l'organisation générale du chantier : 55 % * Sous-critère B : Adéquation des moyens humains, moyens matériels et matériaux affectés au chantier : 25 % * Sous-critère C : Qualité des mesures d'Assurance Qualité, Hygiène et Sécurité : 20 %
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 35
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Environnementale : Qualité des mesures mises en oeuvre afin d'assurer la protection de l'environnement : 100%
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Marseille
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voir RC
Organisation qui signe le contrat: Métropole Aix Marseille Provence
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - Marseille 13è arrondissement Lot 2 : Aménagements paysagers
Description: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - Marseille 13è arrondissement Lot 2 : Aménagements paysagers
Identifiant interne: 71250121 - Lot 2
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112000 Travaux de fouille et de terrassement
Nomenclature complémentaire (cpv): 45252125 Travaux d'enrochement, 45232410 Travaux d'assainissement, 45112700 Travaux d'aménagement paysager
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Métropole Aix Marseille Provence 58 boulevard Charles Livon
Ville: Marseille
Code postal: 13007
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Informations complémentaires: - L'estimation s'entend sur la durée du marché. - Le marché débute à compter de sa notification. Il comprend : - une garantie de parfait achèvement d'une durée de 12 mois à compter de la réception des travaux, - ainsi que des travaux de finalisation spécifiques aux végétaux, couverts sur une durée de 24 mois à compter de leur mise en oeuvre. Le marché prendra fin à l'issue de la période la plus longue des obligations contractuelles, soit 24 mois après la mise en oeuvre des végétaux. La date prévisionnelle de début des prestations est 01 février 2026. Délais d'exécution Le délai d'exécution des travaux est fixé à 12 mois (dont 2 mois de préparation). Pendant les travaux de finalisation de 24 mois, le prestataire devra intervenir selon les modalités définies à l'article 5.20.6. du CCTP. Les éventuels végétaux à remplacer sont définis sur la base d'un constat réalisé sur les conseils du Maître d'OEuvre par le Maître d'Ouvrage ou son représentant, et en présence du titulaire du marché, entre le 1er septembre et le 31 octobre pour chaque année durant le délai de garantie. Ce constat donne lieu à procès-verbal. Le remplacement des végétaux intervient pendant la période de repos végétatif de l'année de garantie. - La Métropole Aix-Marseille-Provence souhaite utiliser sa commande publique comme un outil de lutte contre le chômage et l'exclusion socio-professionnelle. La démarche d'insertion, prévue et détaillée dans le CCAP, constitue une condition d'exécution du marché en application de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique. Dans le cadre d'un allotissement, cette clause est applicable aux lots nos 1 et 2. Afin de faciliter la mise en oeuvre des objectifs d'insertion, la Métropole Aix-Marseille-Provence a prévu un appui technique défini dans le CCAP.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2026
Durée: 12 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 541 701,85 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Le critère prix sera calculé en prenant en compte le montant global des prix en TTC.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique : * Sous-critère A : Qualité de l'organisation générale du chantier : 55 % * Sous-critère B : Adéquation des moyens humains, moyens matériels et matériaux affectés au chantier : 45 %
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur Environnementale : Qualité des mesures mises en oeuvre afin d'assurer la protection de l'environnement : 100%
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 10
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Marseille
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voir RC
Organisation qui signe le contrat: Métropole Aix Marseille Provence
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 609 720,93 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: GUINTOLI (Mandataire)
Offre:
Identifiant de l’offre: GUINTOLI
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 3 267 335,18 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Z260019F00
Titre: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - 13013 Marseille - Lot 1 : Terrassement, recalibrage et pose de réseaux
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 12/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 18/03/2026
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: Métropole Aix Marseille Provence
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: EHTP (Co traitant)
Offre:
Identifiant de l’offre: EHTP
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 3 267 335,18 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Z260019F00
Titre: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - 13013 Marseille - Lot 1 : Terrassement, recalibrage et pose de réseaux
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 12/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 18/03/2026
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: Métropole Aix Marseille Provence
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: NGE GENIE CIVIL (Co traitant)
Offre:
Identifiant de l’offre: NGE GENIE CIVIL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 3 267 335,18 EUR
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Z260019F00
Titre: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - 13013 Marseille - Lot 1 : Terrassement, recalibrage et pose de réseaux
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 12/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 18/03/2026
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: Métropole Aix Marseille Provence
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ESPACES VERTS DU LITTORAL
Sous-traitant de l'adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ALPES AZUR ENVIRONNEMENT (Sous-traitant)
Offre:
Identifiant de l’offre: ESPACES VERTS DU LITTORAL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 342 385,75 EUR
Part sous-traitée: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: oui
Valeur de la sous-traitance: 6 960,00 EUR
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: Travaux de revégétalisation par ensemencement hydraulique
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Z260020F00
Titre: Desserte sanitaire et pluviale des quartiers de la grave et des médecins - Phase 2 - 13013 Marseille - Lot 2 : Aménagements paysagers
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 12/02/2026
Date de conclusion du marché/concession: 18/03/2026
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: Métropole Aix Marseille Provence
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 6
8. Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Marseille
Numéro d’enregistrement: 17130005600024
Département: 13
Adresse postale: 31 rue Jean-François Leca
Ville: Marseille
Code postal: 13002
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Point de contact: Tribunal administratif de Marseille
Téléphone: +33491134813
Télécopieur: +33491811387
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Métropole Aix Marseille Provence
Numéro d’enregistrement: 20005480700017
Département: 13
Adresse postale: 58 boulevard Charles Livon
Ville: Marseille
Code postal: 13007
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0491999900
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: GUINTOLI (Mandataire)
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 447 754 086 00018
Département: 13
Adresse postale: Parc d'activités de la Laurade
Ville: Saint-Etienne du Grès
Code postal: 13103
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0442282920
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: EHTP (Co traitant)
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 439 987 405 00024
Département: 13
Adresse postale: Parc d'activités de la Laurade
Ville: Saint-Etienne du Grès
Code postal: 13103
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0442282920
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: NGE GENIE CIVIL (Co traitant)
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 487 469 330 00012
Département: 13
Adresse postale: Parc d'activités de la Laurade
Ville: Saint-Etienne du Grès
Code postal: 13103
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0442282900
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: ESPACES VERTS DU LITTORAL
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 380 167 130 00042
Département: 13
Adresse postale: 10 boulevard de l'Engrenier
Ville: Port de Bouc
Code postal: 13110
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Téléphone: 0442061339
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: ALPES AZUR ENVIRONNEMENT (Sous-traitant)
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 353 023 757 00035
Département: 04
Adresse postale: ZA Les Plaines du Logisson
Ville: Villeneuve
Code postal: 04180
Subdivision pays (NUTS): Alpes-de-Haute-Provence (FRL01)
Pays: France
Téléphone: 0492728242
Rôles de cette organisation:
Sous-traitant
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 45506e48-064b-486d-a93a-76733c78d604 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 08/04/2026 18:15:37 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 244279-2026
Numéro de publication au JO S: 70/2026
Date de publication: 10/04/2026
