Avis de marché - Avis n° 24-82878 du 13/07/2024
Département(s) de publication : 13
Annonce n° 24-82878
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Mallemort (13)
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21130053800017
Ville : Mallemort
Code postal : 13370
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 13
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 2024-13
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Marchés publics
Adresse mail du contact : csaim@mallemort13.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 490591105
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Les critères et documents demandés pour apprécier la candidature et les capacités du candidat sont énoncés dans le règlement de consultation.
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 06/09/2024 à 17:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critère Prix 40 Critère Valeur technique 60
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Marché de travaux pour la rénovation de l'école Espelido de la Commune de Mallemort de Provence
Code CPV principal - Descripteur principal : 45223220
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché de travaux pour la rénovation de l'école Espelido de la Commune de Mallemort de Provence. La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article R.2123-1, 1° et R2172-1 du Code de la Commande Publique. Il s'agit d'un marché ordinaire à prix forfaitaire visant à faire réaliser des travaux de réhabilitation comprenant des missions de : désamiantage (lot1), Gros oeuvre, étanchéité, menuiseries extérieures, plâtrerie, peinture, ITE (lot2), dans un calendrier contraint, en site occupé.
Lieu principal d'exécution du marché : Ecole Espélido, avenue Agliana, 13370 MALLEMORT
Valeur estimée (H.T.) : entre euros et euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Oui
Section 5 - Lots
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : visite de site obligatoire : les modalités et dates de prises de rendez-vous sont indiquées à l'article 6.2 du Règlement de la consultation.
Autres informations complémentaires : - Le règlement de consultation précise les informations à communiquer pour permettre l'évaluation de la situation juridique ainsi que les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats -le contenu détaillé des dossiers de candidature, des offre, ainsi que les modalités de sélection des candidatures et de jugement des offres sont précisés au Règlement de la consultation. Pour tout renseignement complémentaire, les demandes passent par le profil acheteur: http://www.marches-securises.fr. - toutes les conditions portant sur les pièces à fournir, les modalités d'envoi, les questions, les critères d'attributions, etc., sont précisées dans le règlement de la consultation. - la durée du marché: Le marché débute à compter de sa notification et s’achèvera au terme du délai de garantie de parfait achèvement; Le délai d'exécution global est de près de 5 mois.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/07/2024
