Avis de marché - Avis n° 26-14702 du 11/02/2026
Département(s) de publication : 71
Annonce n° 26-14702
Services
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Département de Saône-et-Loire
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 22710001300688
Ville : MACON
Code postal : 71026
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 71
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : DIME-26-018-NS
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Monsieur le Président
Adresse mail du contact : daj-pcc@saoneetloire71.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 385396600
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Conditions énoncées dans les documents de la consultation
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Conditions énoncées dans les documents de la consultation
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Conditions énoncées dans les documents de la consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 31/03/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Critères énoncés dans les documents de la consultation
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Maîtrise d'œuvre pour l'extension des bureaux au service territorial d’aménagement (S.T.A) du Chalonnais à BUXY
Code CPV principal - Descripteur principal : 71000000
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Maîtrise d'œuvre pour l'extension des bureaux au service territorial d’aménagement (S.T.A) du Chalonnais à BUXY.
Lieu principal d'exécution du marché : (71) Saône-et-Loire
Durée du marché (en mois) : 0
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Contacter site au 03 85 94 95 50 ou par mail sta.chalonnais@saoneetloire71.fr (cf art 4.4 du RC)
Autres informations complémentaires : Maitrise d'œuvre comprenant les missions de base suivantes : Etudes d’esquisse ESQ Etudes d’avant-projet AVP Etudes de projet PRO Etudes d’exécution et de synthèse EXE Conception Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Remise du DCE complet AMT1 Assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux – Analyse des offres AMT2 Etudes d’exécution et de synthèse EXE Réalisation Direction de l’exécution des marchés de travaux DET Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR Réception Assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception AOR GPA et la mission complémentaire suivante : Simulation thermodynamique STD. Le marché démarrera à la date de notification et s’achèvera à la date de garantie de parfait achèvement des travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Durée prévisionnelle des travaux y compris période de préparation (5 mois dont 2 mois de préparation). Jugement des offres : 1. Valeur technique de l'offre (60 points) 2. Prix (40 points).
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11/02/2026
