Avis de marché - Avis n° 24-135677 du 03/12/2024
Département(s) de publication : 71
Annonce n° 24-135677
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Centre Communal d'Action Sociale de Chalon sur Saône
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 26710052700402
Ville : Chalon-sur-Saône
Code postal : 71100
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 71
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : MAPA24MC85
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique
Adresse mail du contact : Service.marches@chalonsursaone.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 385905175
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Lettre de candidature (DC1) et Déclaration du candidat (DC2) ou attestation DUME Si la situation du candidat le justifie, la copie du ou des jugements prononçant le redressement judiciaire et du ou des jugements prévoyant la mise en place d'un plan de redressement de l'entreprise
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des moyens humains et matériels du candidat Liste des références inférieures à 5 ans portant sur des prestations similaires, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 03/01/2025 à 17:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Réfection étanchéité toiture et création de garde-corps périphériques de la résidence Esquilin
Code CPV principal - Descripteur principal : 45261420
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Réfection étanchéité toiture et création de garde-corps périphériques de la résidence Esquilin
Lieu principal d'exécution du marché : 71100-Chalon sur Saône
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : La visite des lieux est obligatoire : Il convient de prendre rendez-vous auprès de Monsieur Guillaume LOREAU - Service Architecture et Patrimoine - 03 85 90 51 37 / 06 60 34 53 07
Autres informations complémentaires : Le maître d'ouvrage prévoit la possibilité de recourir à des marchés de travaux similaires, sans publicité ni mise en concurrence préalable, selon l'article R2122-7 du code de la commande publique. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial. Les marchés de prestations similaires constituent de nouveaux contrats distincts du marché initial et comporteront donc un acte d'engagement et un cahier des charges propres. Le montant total, y compris celui des nouveaux travaux, a été envisagé. Le marché débute à compter de sa notification et se termine à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation de chantier débute à compter de la date de notification du marché pour (maximum) 14 semaines. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux. Le délai d'exécution des travaux est de 19 semaines. Il commence à courir à la date d'effet de l'ordre de service prescrivant à l'entrepreneur de débuter les travaux lui incombant.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/12/2024
