See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: MINARM / SGA / SID / SID Atlantique / ESID DE BREST
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: BasefuscoAO2
Description: Le présent marché a pour objet la restructuration des bâtiments MUTEL et EPHREME situés sur la BASEFUSCO à Lanester. Ces bâtiments représentent une surface : A construire de 335 m² A restructurer de 9 260 m²
Identifiant de la procédure: d512980e-6ef0-4514-a89a-52ac8408d30d
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Informations complémentaires: BASE DES FUSILLIERS MARINS DE LANESTER
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin à l’appel à la concurrence
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Lot 01 : échafaudage
Description: Echafaudage
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262100 Travaux d'installation d'échafaudages
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Informations complémentaires: Base des fusiliers marins
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: La méthode de jugement du critère « prix » sera la suivante : Les offres seront examinées lot par lot. Le prix sera analysé au regard du montant total du marché porté à l'acte d'engagement et suivant les PSE retenues par le maitre d’ouvrage de la manière suivante : -Si plusieurs PSE sont retenues, le prix sera analysé suivant l’offre de base et les PSE retenues par le maitre d’ouvrage - si une seule PSE est retenue, c'est le prix global qui sera analysé (offre de base + PSE) En revanche, si aucune PSE, seul le prix de l'offre de base sera jugé.
Critère:
Type: Qualité
Description: 1) Moyens humains et matériels – Présentation de l’entreprise (sur 16 points) 2) Mode opératoire sur 12 points) 3) Délai d'exécution (sur 8 points) 4) Appréhension des nuisances de chantier pour les usagers du site 5) Gestion des déchets et de la sécurité
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Les offres seront jugées au moyen des critères suivants : • Critère PRIX : Note de 0 à 10 (pondération 60%) • Critère VALEUR TECHNIQUE : note de 0 à 10 (pondération 40%)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: VERIFICA
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Lot 04 : menuiseries intérieures - cloisons - faux-plafonds
Description: menuiseries intérieures - cloisons - faux-plafonds
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Informations complémentaires: Base des fusiliers marins
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: La méthode de jugement du critère « prix » sera la suivante : Les offres seront examinées lot par lot. Le prix sera analysé au regard du montant total du marché porté à l'acte d'engagement et suivant les PSE retenues par le maitre d’ouvrage de la manière suivante : -Si plusieurs PSE sont retenues, le prix sera analysé suivant l’offre de base et les PSE retenues par le maitre d’ouvrage - si une seule PSE est retenue, c'est le prix global qui sera analysé (offre de base + PSE) En revanche, si aucune PSE, seul le prix de l'offre de base sera jugé.
Critère:
Type: Qualité
Description: 1) Moyens humains et matériels – Présentation de l’entreprise (sur 16 points) 2) Mode opératoire sur 12 points) 3) Délai d'exécution (sur 8 points) 4) Appréhension des nuisances de chantier pour les usagers du site 5) Gestion des déchets et de la sécurité
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Les offres seront jugées au moyen des critères suivants : • Critère PRIX : Note de 0 à 10 (pondération 60%) • Critère VALEUR TECHNIQUE : note de 0 à 10 (pondération 40%)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: VERIFICA
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Lot 08 : plomberie - chauffage ventilation
Description: plomberie - chauffage - ventilation
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45330000 Travaux de plomberie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Informations complémentaires: Base des fusiliers marins
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: La méthode de jugement du critère « prix » sera la suivante : Les offres seront examinées lot par lot. Le prix sera analysé au regard du montant total du marché porté à l'acte d'engagement et suivant les PSE retenues par le maitre d’ouvrage de la manière suivante : -Si plusieurs PSE sont retenues, le prix sera analysé suivant l’offre de base et les PSE retenues par le maitre d’ouvrage - si une seule PSE est retenue, c'est le prix global qui sera analysé (offre de base + PSE) En revanche, si aucune PSE, seul le prix de l'offre de base sera jugé.
Critère:
Type: Qualité
Description: 1) Moyens humains et matériels – Présentation de l’entreprise (sur 16 points) 2) Mode opératoire sur 12 points) 3) Délai d'exécution (sur 8 points) 4) Appréhension des nuisances de chantier pour les usagers du site 5) Gestion des déchets et de la sécurité
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Les offres seront jugées au moyen des critères suivants : • Critère PRIX : Note de 0 à 10 (pondération 60%) • Critère VALEUR TECHNIQUE : note de 0 à 10 (pondération 40%)
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: VERIFICA
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voies et délais des recours dont dispose le candidat : référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 5 911 500,63 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un adjudicataire/attributaire n'a pas été choisi: Décision de l’acheteur, en raison d’un changement des besoins
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ARTBAT
Offre:
Identifiant de l’offre: ARTBAT
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 2 994 678,61 EUR
L’offre a été classée: oui
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Lot04_menuiseries_intérieures
Date de conclusion du marché/concession: 19/02/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 5
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SNEF
Offre:
Identifiant de l’offre: SNEF
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 2 916 822,02 EUR
L’offre a été classée: oui
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Lot08_plomberie-chauffage-ventilation
Date de conclusion du marché/concession: 19/02/2026
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 1
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: VERIFICA
Numéro d’enregistrement: 5018651090026
Ville: NANTES
Code postal: 44100
Subdivision pays (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Pays: France
Téléphone: 0240436983
Rôles de cette organisation:
Prestataire de services de passation de marché
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: MINARM / SGA / SID / SID Atlantique / ESID DE BREST
Numéro d’enregistrement: 13000190200308
Ville: LORIENT
Code postal: 56100
Subdivision pays (NUTS): Morbihan (FRH04)
Pays: France
Téléphone: 0240436983
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SNEF
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 05680065901963
Ville: LE RELECQ-KERHUON
Code postal: 29480
Subdivision pays (NUTS): Finistère (FRH02)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: ARTBAT
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 39490746300050
Ville: TREILLERES
Code postal: 44119
Subdivision pays (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 76f79649-cc9e-4e48-a5cd-245b46ca4135 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 20/02/2026 16:21:08 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 128893-2026
Numéro de publication au JO S: 38/2026
Date de publication: 24/02/2026
