1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Conseil départemental du Jura
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: RD 52A - Parcelle cadastrée ZB 108, Commune de REVIGNY ; Réhabilitation des sols
Description: Marché ordinaire sans tranche ni lot, conclu avec un seul opérateur économique. Délai d'exécution des travaux : 2 mois. Période de préparation non comprise dans le délai d'exécution des travaux : 1 mois
Identifiant de la procédure: 5163fbff-5b75-4473-ac13-ad35342e4f3a
Identifiant interne: 2024ROU57-MC
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Rd 52a
Ville: Revigny
Code postal: 39570
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Date d'envoi de l'Aapc : 14/08/2024. Marché attribué avec la note globale de 87,16/100 soit prix des prestations : 60,66/70 ; valeur technique 26,50/30 (valeur organisationnelle : 7/8 - valeur environnementale : 19,50/22). Le montant indiqué ci-dessus correspond au montant de l'offre retenue. Le contrat peut être consulté à l'adresse de l'organisme acheteur du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30, hors jours fériés et jours de fermeture de l'institution
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: RD 52A - Parcelle cadastrée ZB 108, Commune de REVIGNY ; Réhabilitation des sols
Description: Marché ordinaire sans tranche ni lot, conclu avec un seul opérateur économique. Délai d'exécution des travaux : 2 mois. Période de préparation non comprise dans le délai d'exécution des travaux : 1 mois
Identifiant interne: T-PA-1514045
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Rd 52a
Ville: Revigny
Code postal: 39570
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 30
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 70
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Cf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Besançon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Conseil départemental du Jura
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 296 079,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: GROUPEMENT FAMY TP/SERPOL
Offre:
Identifiant de l’offre: GROUPEMENT FAMY TP/SERPOL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 296 079,00 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024113a
Titre: Rd 52a - Parcelle cadastrée Zb 108, Commune de Revigny ; Réhabilitation des sols
Date de conclusion du marché: 29/10/2024
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 6
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: E37F0591-CE7B-4805-190C113398785FA2
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Conseil départemental du Jura
Numéro d’enregistrement: 38292
Adresse postale: 17 rue Rouget de Lisle
Ville: Lons Le Saunier
Code postal: 39039
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
Point de contact: FASSENET Gérôme
Téléphone: 0384873300
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Conseil départemental du Jura
Numéro d’enregistrement: 1828640
Adresse postale: 17 rue Rouget de Lisle
Ville: Lons-Le-Saunier
Code postal: 39039
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
Point de contact: Plateforme de dématérialisation
Téléphone: (33)384873300
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Besançon
Numéro d’enregistrement: E37F0603-04B8-D638-40DB514CC607D79B
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Ville: Besançon
Code postal: 25044
Subdivision pays (NUTS): Doubs (FRC21)
Pays: France
Téléphone: 0381826000
Télécopieur: 0381826001
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: GROUPEMENT FAMY TP/SERPOL
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1514045-1-0-1
Adresse postale: Rue Prosper Sordet
Ville: Frebuans
Code postal: 39570
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
Téléphone: 0384353050
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4c6ee123-caa0-4151-b0f1-95a94857100e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 31/10/2024 18:08:22 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 670806-2024
Numéro de publication au JO S: 215/2024
Date de publication: 05/11/2024
