1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Conseil départemental du Jura
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: RD 28 - PR 3+0400 - Commune de SAINT MAURICE CRILLAT - Confortement par paroi clouée
Description: Délai d'exécution : 9 semaines. Période de préparation : 1 mois non compris dans délai d'exécution. L'exécution des travaux devra débuter dès la fin de la période d'interdiction fixée par l'arrêté de protection de biotope, soit le 16 Juin 2025
Identifiant de la procédure: 4e11acf4-7a7f-42d8-80d8-3a95e824c91a
Identifiant interne: 2025ROU7_MR
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262620 Murs de soutènement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262620 Murs de soutènement
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Le contrat peut être consulté à l'adresse de l'organisme acheteur du lundi au vendredi (9h00 à 11h30 - 14h00 à 16h30) hors jours fériés et jours de fermeture de l'institution. Date d'envoi de l'Aapc : 20/02/2025 Marché attribué avec la note globale de 94,50/100 ( Prix de la prestation : 55 sur 55, valeur technique 39,50/45)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: RD 28 - PR 3+0400 - Commune de SAINT MAURICE CRILLAT - Confortement par paroi clouée
Description: Délai d'exécution : 9 semaines. Période de préparation : 1 mois non compris dans délai d'exécution. L'exécution des travaux devra débuter dès la fin de la période d'interdiction fixée par l'arrêté de protection de biotope, soit le 16 Juin 2025
Identifiant interne: T-PA-1602491
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262620 Murs de soutènement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262620 Murs de soutènement
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 45,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 55,00
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Besançon
Informations relatives aux délais de recours: Cf. le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 119 010,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: FTTA
Offre:
Identifiant de l’offre: TEN-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 119 009,70 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2025044a
Titre: Rd 28 - Pr 3+0400 - Commune de Saint Maurice Crillat - Confortement par paroi clouée
Date de conclusion du marché: 16/05/2025
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 1AD7E7D8-FA1F-E85B-F7828F5463BE0503
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Conseil départemental du Jura
Numéro d’enregistrement: 38292
Adresse postale: 17 rue Rouget de Lisle
Ville: Lons Le Saunier
Code postal: 39039
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
Point de contact: FASSENET Gérôme
Téléphone: 0384873300
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Besançon
Numéro d’enregistrement: 1AD7E7F5-A895-160A-258EACAEF31E90D6
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Ville: Besançon
Code postal: 25044
Subdivision pays (NUTS): Doubs (FRC21)
Pays: France
Téléphone: 0381826000
Télécopieur: 0381826001
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: FTTA
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1602491-1-0-1
Adresse postale: 1225 Route de Saint-Claude
Ville: Lamoura
Code postal: 39310
Subdivision pays (NUTS): Jura (FRC22)
Pays: France
Téléphone: 0384416723
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0000
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ed364820-d9d3-44cd-b11b-da9e9e097d26 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 03/06/2025 15:01:58 (UTC+2) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 360862-2025
Numéro de publication au JO S: 106/2025
Date de publication: 04/06/2025
