Avis de marché - Avis n° 26-66196 du 03/07/2026
Département(s) de publication : 33
Annonce n° 26-66196
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville d'Eysines
Correspondant : BOST. Christine, Maire
Adresse : Rue de l’Hôtel de Ville, 33320 EYSINES
Coordonnées :
Téléphone : +33 556161800
Courriel : marche.public@eysines.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.demat-ampa.fr
Section 2 - Description du marché
Objet du marché : REMPLACEMENT ET MISE AUX NORMES DE LA COUVERTURE EXISTANTE SUR LA TOITURE DE LA ZONE "APS" DE L'ECOLE RENE GIROL A EYSINES
Lieu d'exécution : Rue du Capitaine Guiraud, 33320 Eysines, 33320 EYSINES
Section 3 - Caractéristiques du marché
Caractéristiques principales : Le présent marché a pour objet le remplacement de la toiture en tuile de la zone "APS" de l'école élémentaire René Girol à Eysines.
Refus des variantes.
Section 4 - Durée du marché ou délai d'exécution
à compter du 15/09/2026 et jusqu'au 14/12/2026
La durée du marché est de 3 mois.
Section 5 - Conditions relative au marché
Cautionnement et garanties exigés : Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Section 6 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
Autres renseignements demandés : Situation juridique: Dans le cadre de sa candidature, le candidat devra produire les documents suivants (Si ceux-ci ne sont pas remis en français, une traduction des documents devra être jointe au dossier de candidature) : - Le DC1 (Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants) - Le DC2 (Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) Si le candidat n’utilise pas les formulaires DC1 et DC2, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu'il a utilisés et les formulaires. Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d’un document unique de marché européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du groupement fournira un formulaire DUME complété - Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat - Une copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire - L'attestation sur l'honneur dument complétée, datée et signée Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Capacité technique: 1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 2. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public. 3. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. 4. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant.
Section 7 - Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Section 8 - Mode de passation du marché
Type de procédure : procédure adaptée
Section 10 - Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 31/07/2026 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Section 11 - Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 026-17
Renseignements complémentaires : Durée et délai d’exécution du marché : La durée d’exécution correspond à la durée d'exécution proposé par le titulaire dans le cadre de son offre, période de préparation comprise. En tout état de cause le soumissionnaire ne pourra proposer un délai supérieur à 3 (trois) mois, période de préparation comprise. (Conditions et stipulations : cf. Cahier des clauses particulières et règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises) Négociation : Conformément à l'article R. 2123-5 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage a prévu la possibilité de négocier mais se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations. L’acheteur pourra donc attribuer le contrat sur la base des offres initiales, sans négociation (Conditions et modalités : cf. règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises) Visite du site : Afin que sa proposition réponde parfaitement à la règlementation en vigueur, aux contraintes du site et à la parfaite exécution des prestations attendues dans les règles de l’art, le soumissionnaire est tenu d'effectuer obligatoirement une visite du site dans le cadre de son offre, avant la remise de son offre. Toutefois, le maître d’ouvrage acceptera qu’un soumissionnaire ne se présente pas à celle-ci si des justificatifs démontrant la bonne connaissance des lieux d’exécution sont apportés. En tout état de cause le soumissionnaire n’ayant pas souhaité faire une visite du site ne pourra prétendre à aucun travaux et/ou facturations supplémentaires. L’absence de visite du site ne pourra motiver à une augmentation du prix ou une méconnaissance des lieux ou travaux à effectuer. (Conditions et modalités : cf. règlement de la consultation du dossier de consultation des entreprises) -Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement (Adresse internet: http://www.demat-ampa.fr). Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
Section 12 - Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville d'Eysines
Contact : CLAVERIE Lionel, RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Adresse :Rue de l’Hôtel de Ville, 33320 EYSINES
Coordonnées :
Téléphone : +33 556164470
Télécopieur : +33 556166958
Courriel : lionel.claverie@eysines.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville d'Eysines
Contact : CLAVERIE Lionel, RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Adresse :Rue de l’Hôtel de Ville, 33320 EYSINES
Coordonnées :
Téléphone : +33 556164470
Télécopieur : +33 556166958
Courriel : lionel.claverie@eysines.fr
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville d'Eysines
Contact : BOST. Christine, Maire
Adresse :Rue de l’Hôtel de Ville, 33320 EYSINES
Coordonnées :
Téléphone : +33 556161800
Courriel : marche.public@eysines.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Ville d'Eysines
Contact : BOST. Christine, Maire
Adresse :Rue de l’Hôtel de Ville, 33320 EYSINES
Coordonnées :
Téléphone : +33 556161800
Courriel : marche.public@eysines.fr
Section 14 - Informations complémentaires
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents : Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l’adresse suivante : www.demat-ampa.fr Conformément à l’arrêté du 14.12.2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l’inscription des entreprises pour l’accès au dossier de consultation des entreprises (DCE) d’un marché n’est plus obligatoire. Les candidats sont donc désormais en mesure de télécharger le DCE via la plateforme de dématérialisation susmentionnée de façon anonyme. Toutefois, pour les entreprises ne souhaitant pas s’identifier, les informations suivantes ne pourront leur être communiquées : modification ou précision apportée au DCE en cours de consultation, publication d’un avis rectificatif, réponses apportées aux questions des candidats en cours de consultation. C’est donc désormais aux entreprises de faire le nécessaire pour se tenir au courant des évolutions de la consultation, soit du marché, notamment par le biais de la plateforme. Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 03/07/2026
