1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Port Atlantique La Rochelle
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Réhabilitation du tablier du viaduc d'accès au môle d'escale
Description: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges. Le viaduc d'accès au môle d'escale, ouvrage ferro-routier de type Eiffel, a été mis en service en 1939. Depuis 2013, le port a engagé plusieurs expertises pour approfondir le diagnostic de l'ouvrage dans le but de maîtriser l'état général de l'ouvrage et d'engager un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation de la partie maritime du viaduc. Suite à un recadrage du projet ciblant le traitement des parties les plus détériorées de l'ouvrage, il a été retenu le principe d'un marché de travaux permettant le remplacement du tablier en béton armé, le renforcement et la reprise de la protection anticorrosion de la charpente métallique sous le tablier. En fonction du coût des travaux, le remplacement des appareils d'appuis et des passerelles latérales seront intégrées au marché
Identifiant de la procédure: c0737713-7a5d-4d44-829f-41379f628981
Identifiant interne: 23TRAV03
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Le montant du marché inclut la tranche ferme et les tranches optionnelles 1 et 2. Il est attribué au groupement constitué des entreprises suivantes: Bouygues Tp régions France (mandataire) / Roth Sa / Eurechaf. Le marché est consultable sur rendez-vous sous réserve du respect du secret en matière industrielle et commerciale. Le lieu de consultation est : La Maison du Port - 141 boulevard Emile Delmas - 170001 La rochelle cedex 1. La prise de rendez-vous s'effectue auprès de la cellule marchés publics via le mail : achats@larochelle.port.fr
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Réhabilitation du tablier du viaduc d'accès au môle d'escale
Description: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges. Le viaduc d'accès au môle d'escale, ouvrage ferro-routier de type Eiffel, a été mis en service en 1939. Depuis 2013, le port a engagé plusieurs expertises pour approfondir le diagnostic de l'ouvrage dans le but de maîtriser l'état général de l'ouvrage et d'engager un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation de la partie maritime du viaduc. Suite à un recadrage du projet ciblant le traitement des parties les plus détériorées de l'ouvrage, il a été retenu le principe d'un marché de travaux permettant le remplacement du tablier en béton armé, le renforcement et la reprise de la protection anticorrosion de la charpente métallique sous le tablier. En fonction du coût des travaux, le remplacement des appareils d'appuis et des passerelles latérales seront intégrées au marché
Identifiant interne: T-PF-1265094
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45221119 Travaux de rénovation de ponts
Options:
Description des options: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Autre
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre
Pondération (points, valeur exacte): 30
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte): 10
Critère:
Type: Qualité
Description: Critères environnementaux
Pondération (points, valeur exacte): 5
Critère:
Type: Qualité
Description: Critères sur le volume d'heures d'insertion
Pondération (points, valeur exacte): 5
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 50
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Poitiers
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Poitiers
TED eSender: Avenue-Web Systèmes
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 20 740 175,81 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
Offre:
Identifiant de l’offre: BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur de l'offre: 20 740 175,81 EUR
Valeur de la concession:
L’offre est une variante: non
Sous-traitance: Oui
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 24mp077
Titre: Réhabilitation du tablier du viaduc d'accès au môle d'escale
Date de conclusion du marché: 28/10/2024
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 7C19BF8C-FD7E-C1C7-6943E274EAD3A87A
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Port Atlantique La Rochelle
Numéro d’enregistrement: 55470
Adresse postale: 141 bd Emile Delmas Cs 70394
Ville: La Rochelle
Code postal: 17001
Subdivision pays (NUTS): Charente-Maritime (FRI32)
Pays: France
Point de contact: GOURLET Sandrine
Téléphone: 0546005360
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d’enregistrement: 7C19BFAB-A1D1-1668-7D8379E4EAB1E8B2
Adresse postale: 15, rue de Blossac Hôtel Gilbert
Ville: Poitiers
Code postal: 86020
Subdivision pays (NUTS): Vienne (FRI34)
Pays: France
Téléphone: 0549607919
Télécopieur: 0549606809
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Poitiers
Numéro d’enregistrement: 7C19BFBA-9755-E7C8-CE3AE73BE8336654
Adresse postale: 15, rue de Blossac Hôtel Gilbert
Ville: Poitiers
Code postal: 86020
Subdivision pays (NUTS): Vienne (FRI34)
Pays: France
Téléphone: 0549607919
Télécopieur: 0549606809
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 1265094-1-0-1
Adresse postale: 25 avenue de Galilée
Ville: Balma cedex
Code postal: 31132
Subdivision pays (NUTS): Haute-Garonne (FRJ23)
Pays: France
Téléphone: 0533659659
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nationalité du propriétaire: France
Lauréat de ces lots: LOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f047b893-db05-4552-84bf-03b97468b90e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 08/11/2024 16:33:46 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 686877-2024
Numéro de publication au JO S: 220/2024
Date de publication: 12/11/2024
