démolition d'une maison ancienne et construction de 8·logements intermédiaires, 13,·rue de l'Hippodrome à Challans

Vendée Habitat
démolition d'une maison ancienne et construction de 8·logements intermédiaires, 13,·rue de l'Hippodrome à Challans
PROCÉDURE ADAPTÉE
1. Maitre d’ouvrage : Vendée Habitat, CS 60045, 85002 La Roche-sur-Yon cedex, 28, rue Benjamin-Franklin, tél. 02 51 09 85 85.
Établissement public territorial à activité de logement et de développement collectif (7).
Maître d’ouvrage agissant pour son compte.
Personne habilitée à signer : M. le Directeur général ou son représentant.
2. Cadre international.
3. a) Lieu d'exécution : Vendée.
b) Objet du marché (quantités/nature et étendue) : démolition d'une maison ancienne et construction de 8 logements intermédiaires, 13, rue de l'Hippodrome à Challans.
Caractéristique principale :
La procédure adaptée est divisée selon les lots suivants :
Numéro du lot, nature :
Lot 01 : démolition, désamiantage.
Lot 02 : VRD et aménagements extérieurs.
Lot 03 : gros oeuvre.
Lot 04 : ravalements.
Lot 05 : charpente bois.
Lot 06 : couverture tuiles.
Lot 07 : étanchéité sur dalles B.A.
Lot 08 : menuiseries extérieures, serrurerie.
Lot 09 : menuiseries intérieures.
Lot 10 : cloisons sèches, plafonds.
Lot 11 : carrelage, faïence.
Lot 12 : peinture, nettoyage.
Lot 13 : espaces verts.
Lot 14 : électricité courants forts/faibles.
Lot 15 : plomberie, ventilation, climatisation.
Forme du marché : procédure adaptée.
Marché passé selon la procédure adaptée en application des articles R.2123-1-1° et R.2131-13 et de l’article L.2123-1-1° du Code de la commande publique (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018).
Marché public de travaux.
Division en lots : oui - Possibilité de soumissionner pour plusieurs lots.
Variantes libres interdites.
Prestations supplémentaires éventuelles (options), variantes imposées non prévues au CCTP et dans le règlement de consultation.
Délai global d’exécution : 14 (quatorze) mois, y compris période de préparation et congés payés.
Le délai d'exécution de chaque lot est mentionné dans l'acte d'engagement.
Date prévisionnelle de commencement de travaux : 2e trimestre 2025.
4. Critères d’attribution : l’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- valeur technique : sur 12 point.
- prix des prestations : sur 8 points.
5. Renseignements économique et financier et condition de participation :
a) Modalités de financement, de paiement et de garantie :
Les marchés seront traités à prix révisables.
Délai de paiement 30 jours maximum.
Financement sur fond propre, subvention de l’État, subvention des collectivités territoriales, emprunt bancaire.
Retenue de garantie de 5 % ou garantie à première demande.
Avance de 10 % avec constitution de garantie à première demande pour obtention.
b) Forme juridique du groupement éventuel : le marché sera conclu soit avec un seul opérateur économique, soit avec un groupement conjoint, soit avec un groupement solidaire.
c) Conditions de participation :
1) Lettre de candidature établie selon imprimé "DC1" ou renseignements équivalents.
2) Déclaration du candidat établie selon l’imprimé référencé "DC2" ou renseignements équivalents.
3) Liste de références de travaux de construction de logements exécutés au cours des cinq dernières années avec indication notamment du lieu et de la date d’exécution, du montant et du nom du maître d’ouvrage. Pour les travaux les plus importants, cette liste peut être accompagnée des certificats de bonne exécution portant les indications précitées et éventuellement des certificats de qualification professionnelle ou tout autre moyen prouvant sa capacité.
4) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
5) Déclaration indiquant l’outillage, le matériel, et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
6) Attestation sur l’honneur au regard des articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la commande publique.
7) La copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
8) Certification et attestations de formation individuelles, en cours de validité, opérateur, encadrement technique et encadrement de chantier (arrêté du 23 février 2012) du personnel amené à intervenir dans le cadre du chantier, pour travaux en sous-section 3 (uniquement pour le lot 01).
Les formulaires DC1, DC2 et attestation sur l’honneur sont disponibles en téléchargement sur le site internet de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr espace "Entreprises".
d) Critères de sélection des candidatures : capacités financières, professionnelles et techniques.
6. Renseignements d’ordre administratif :
a) Référence du dossier : JUR 2402.
b) Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus gratuitement (uniquement par téléchargement) : www.vendeehabitat.fr espace "Entreprises".
c) Mode transmission des candidatures et des offres : support électronique uniquement sur profil acheteur : www.vendeehabitat.fr espace "Entreprises".
d) Correspondant administratif : marchés publics, tél. 02 51 09 85 82.
Email : marchespublics@vendeehabitat.fr
e) Correspondant technique : Beslier Simon, 150, chemin de Port Neuf, 85270 Notre-Dame-de-Riez.
f) Date limite de réception des offres : le mardi 6 mai 2025 avant 11 h 00 à Vendée Habitat, adresse susmentionnée.
g) Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle peuvent être obtenus les renseignements concernant l’introduction du recours : tribunal administratif de Nantes, 6, allée Île-Gloriette, 44000 Nantes, tél. 02 40 99 46 00.
h) Autre renseignement :
Un avis d’information concernant la décision de signer le marché (conclusion du marché) sera consultable gratuitement sur le site internet de Vendée Habitat à l’adresse suivante : www.vendeehabitat.fr espace "Entreprises".
Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre-vingt jours (180) à compter de la date limite de remise des offres.
7. Date d’envoi à la publication : 4 avril 2025.