OPH Vendée Habitat
Maîtrise d'oeuvre pour la construction de 13 logements, avenue Pompidou et 7 logements, rue Turgot et rue Gusteau, Quartier Vert Les Moulins Liot à Fontenay-le-Comte
APPEL D'OFFRES OUVERT
1. Acheteur
Nom officiel : OPH Vendée Habitat.
Forme juridique de l'acheteur : Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale.
Activité du pouvoir adjudicateur : logement et équipements collectifs.
Nom officiel : OPH Vendée Habitat.
Numéro d'enregistrement : 27850001200184.
Adresse postale : CS 60045, 28, rue Benjamin-Franklin, 85002 La Roche-sur-Yon cedex. Pays : France.
Adresse électronique : marchespublics@vendeehabitat.fr
Téléphone : +33 2 51 09 85 85.
2. Procédure
Titre : maîtrise d'oeuvre pour la construction de 13 logements, avenue Pompidou et 7 logements, rue Turgot et rue Gusteau, Quartier Vert Les Moulins Liot à Fontenay-le-Comte.
Appel d'offres ouvert en application des dispositions fixées aux articles L.2124-1, L.2124-2 de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et aux articles R.2124-1, R.2124-2-1°, R.2161-2 à R.2161-5 et R.2172-1 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande publique.
3. Informations générales
La mission est décomposée en deux opérations de travaux distinctes suivantes : «2123.01 Construction de 13 logements, avenue Georges Pompidou à Fontenay-le-Comte» et «2123.02 : Construction de 4 logements rue Turgot et 3 logements rue Gusteau à Fontenay-le-Comte». La mission de maitrise d'oeuvre s'entend donc par opération.
Identifiant interne : JUR2123.
Nature du marché : services.
Nomenclature principale (CPV) : 71200000 Services d'architecture.
Participation réservée : la participation n'est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE.
Variantes : non autorisée.
Date limite de réception des offres : 24 juillet 2024, 11 h 00.
Adresse des documents de marché :
https://www.vendeehabitat.fr/espace-entreprises/
Présentation par voie électronique : requise.
Adresse de présentation :
https://www.vendeehabitat.fr/espace-entreprises/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées : français.
Critères de sélection : Capacité économique et financière + Capacité technique et professionnelle.
4. Informations complémentaires : le marché débutera à compter de la date de notification et cessera à l'issue de la garantie de parfait achèvement ou après prolongation de ce délai de G.P.A. Les candidats ne sont pas autorisés à présenter des variantes. La monnaie du marché est l'Euro. Le marché est traité à prix révisables. Le règlement des comptes s'effectuera par versements d'acomptes. Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception par le maître d'ouvrage des demandes d'acomptes ou de la mise à disposition de la facture sur Chorus Pro.
Début prévisionnel de la mission pour les 2 opérations : septembre 2024.
À titre indicatif, la réalisation des travaux des deux opérations devrait débuter en septembre 2025. Le délai de validité des offres est fixé à cent quatre vingt (180) jours à compter de la date limite de réception des offres. L'opération visée à l'article 1er ci-avant est financée par subvention, fonds propres, et emprunts bancaires. S'il peut prétendre au versement d'une avance, le titulaire du marché ne pourra la percevoir qu'après production d'une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, l'intégralité du montant de l'avance consentie. L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés suivants : Valeur Technique sur 80 points et Prix sur 20 points. Les candidatures seront appréciées selon les compétences, références et moyens. Ils devront déposer les pièces suivantes : 1) lettre de candidature établie selon imprimé «DC1» ou renseignements équivalents ; 2) Déclaration du candidat établie selon l'imprimé référencé DC2 ou renseignements équivalents, 3) Note précisant la composition, l'organisation et les moyens techniques et humains de l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour ce projet (modèle joint), 4) Dossiers de références datant de moins de trois ans en matière de construction de logements avec indication du nombre de logements construits, du coût, de la date de réalisation ; 5 )Justificatif d'inscription à l'Ordre des Architectes accompagné des certificats de qualification délivrés par les organismes professionnels pour les autres membres de l'équipe ou preuve par tous moyens, 6) Attestation sur l'honneur au regard des articles L.2141-1 à L.2141-5 du Code de la commande publique ; 7) La copie du jugement en cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire, le cas échéant. Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Architecte inscrit à l'ordre en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ou possédant un diplôme reconnu au titre de la directive n° 85-384 CEE du 10 juin 1985. La DC1, DC2, le modèle d'attestation sur l'honneur, la déclaration de sous-traitance sont disponibles en téléchargement sur le site internet de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr - Espace «Entreprises». La présente consultation est ouverte aux maîtres d'oeuvre inscrits à l'Ordre des Architectes et aux Bureaux d'Etudes Spécialisés. Le marché sera conclu avec un prestataire unique (opérateur économique) ou un groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint. Le prestataire ou le groupement devra obligatoirement être composé comme suit : un Architecte, un économiste, un BET fluides, un BET structure, un Bureau d'étude Démolition, un BET VRD (compétences Environnementales - Etudes d'impacts- et Hydrauliques - Loi sur l'eau- y compris en phase EXE), un BET Acoustique, un OPC. Dans le cas d'un groupement conjoint, le mandataire du groupement conjoint sera solidaire lors de l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage.
IMPORTANT : UN MEME OPERATEUR ECONOMIQUE NE PEUT PAS ETRE MANDATAIRE DE PLUS D'UN GROUPEMENT POUR UN MEME MARCHE (ARTICLE R. 2142-23 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE).
Le dossier de consultation sera remis gratuitement aux candidats, uniquement par voie électronique en téléchargement sur la plateforme de dématérialisation de Vendée Habitat : www.vendeehabitat.fr, Espace «Entreprises». De même, les candidats devront transmettre leur candidature et leur offre par l'intermédiaire de la plateforme de dématérialisation de Vendée Habitat. Les modalités pratiques d'inscription et d'accès à la plateforme de dématérialisation de Vendée Habitat figurent en annexe du présent règlement.
5. Recours et médiation : Un recours en référé pré-contractuel peut être introduit avant la conclusion du contrat (conformément aux délais et aux dispositions de l'article L.551-1 du Code de justice administrative). Un référé contractuel peut être exercé conformément aux dispositions des articles L.551-13 et suivants du Code de Justice Administrative. En application de l'arrêt du Conseil d'Etat «Département du Tarn-et-Garonne» du 4 avril 2014 (n° 358994), toute personne justifiant d'un intérêt dispose d'un recours de plein contentieux contre le marché. Le recours doit être intenté devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de 2 mois à compter de la date de publication de la décision de signer le contrat (avis d'information) (liste consultable sur www.vendeehabitat.fr - Espace Entreprises»). Il vous est également possible de demander au Préfet de déférer cet acte au tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire. Un recours indemnitaire peut enfin être intenté.
Organisation chargée des procédures de médiation : Comité Consultatif Interrégional de Règlement amiable des différends, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Numéro d'enregistrement : 13001200800079.
Adresse postale : Immeuble Skyline, 22, mail Pablo-Picasso, BP 24209.
Ville : Nantes cedex 1. Pays : France
Adresse électronique : Paysdl.polec@direccte.gouv.fr
Téléphone +33 2 53 46 79 00.
Organisation chargée des procédures de recours : tribunal administratif (TA) de Nantes.
Numéro d'enregistrement : 17440005100010.
Adresse postale : 6, allée de l'Île-Gloriette.
Ville : Nantes. Code postal : 44041. Pays : France.
Adresse électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Téléphone +33 2 40 99 46 00.
Date denvoi de lavis au JOUE : 17 juin 2024.
