See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Société des grands projets
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Travaux de parachèvement des gares, ouvrages annexes, SMR et SMI et tunnel de la ligne 15 sud du Grand Paris Express
Description: Travaux de parachèvement des gares, ouvrages annexes, SMR et SMI et tunnel de la ligne 15 sud du Grand Paris Express. L'allotissement est le suivant : - Lot 1 : Travaux de parachèvement des gares, ouvrages annexes, du SMR et tunnel du Tronçon T2 Est de la ligne 15 sud du Grand Paris Express, «Tronçon T2Est + SMR» - Lot 2 : Travaux de parachèvement des gares, ouvrages annexes, du SMI et tunnel du Tronçon T2 Ouest de la ligne 15 sud du Grand Paris Express, «Tronçon T2 Ouest + SMI» - Lot 3 : Travaux de parachèvement des gares, ouvrages annexes, et tunnel du Tronçon T3 Est de la ligne 15 sud du Grand Paris Express, «Tronçon T3 Est» - Lot 4 : Travaux de parachèvement des gares, ouvrages annexes, et tunnel du Tronçon T3 Ouest de la ligne15 sud du Grand Paris Express, «Tronçon T3 Ouest»
Identifiant de la procédure: d6f01a92-64b7-49cd-9dd8-5549c9a191fb
Identifiant interne: 2024PN001
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: La présente consultation est menée selon une procédure avec négociation, conformément aux articles L. 21243, R.21244 et R.216121 à R.216123 du code de la commande publique. La SGP se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Nomenclature complémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre, 45421000 Travaux de menuiserie, 45262522 Travaux de maçonnerie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
Informations complémentaires: FR10 : Ile de France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Tronçon T2Est + SMR
Description: Le tronçon allant de Créteil L'Echat exclu à Noisy Champs est appelé T2 Est. Il comprend 4 gares, 19 ouvrages annexes dont deux ouvrages spéciaux, un pour l'interopérabilité entre la ligne 15 sud et la ligne 15 Est, et l'ouvrage de raccordement à la ligne pour le tunnel de liaison au SMR, 15,7 km de tunnels dont 2,2 km de tunnel de raccordement au SMR de Champigny et 1 km de tranchée couverte à Noisy Champs. Sur le Tronçon T2Est + SMR : - Installations de chantier : fourniture et entretien de tout ou partie des installations de chantier nécessaires aux travaux du présent marché et repli en fin de chantier, notamment les dispositifs pour les travaux en hauteur (Echafaudage, nacelle, etc), les cantonnements éventuels, et les protections provisoires à prévoir. - Etudes (Production de Notes de calculs, Forfait d'établissement du DOE) - Démolitions, sciages, rabotage et carottages - Parachèvement de maçonneries : Enduit et ragréage, joints, rebouchages et calfeutrements. - Parachèvement de GOE : Rebouchage de trous, scellement, fourreaux, cunette, système de récupération des eaux. - Réalisation et parachèvement de faux plafond et planchers techniques - Peinture, résine - Traitement des infiltrations d'eau Travaux de vitreries intérieures et serrurerie associée, - Plomberie - Eclairage/bloc secours/Eclairage provisoire - Bloc porte et trappe (Bloc porte, trappe coupefeu, réglage d'éléments de serrurerie) - Travaux de métallerie: grilles, main courante, gardecorps, échelles - Nettoyage Travaux de voirie et réseaux divers /Capotages /Habillages provisoires - Signalétiques provisoires / définitives.
Identifiant interne: 2024PN001L01
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Nomenclature complémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre, 45421000 Travaux de menuiserie, 45262522 Travaux de maçonnerie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 1
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: a282398c-4a60-4e6c-89eb-654b196aacc7-01
Informations complémentaires: Possibilité de passer un ou des marché(s) sans publicité ni mise en concurrence conformément à l'article R21227 du code de la commande publique portant sur la réalisation de travaux similaires à ceux confiés au titulaire. Le présent accordcadre est conclu pour une durée initiale de 24 mois à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit une fois 12 mois. Accord cadre à bons de commande avec engagement de montant minimal et maximal de : 280 000 euros HT minimal et 6 000 000 euros HT maximal Le minimal et le maximal sont calculés sur la durée totale du marché, reconductions comprises. La valeur estimée correspond au montant maximal du lot. INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE: A l'occasion de l'exécution de l'accordcadre, l'entreprise retenue s'engage à réserver au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières un volume d'heures de travail correspondant au moins à : 200 heures d'insertion par tranche de 280 000 euros HT pour le lot 1. Ce qui représente 1H d'insertion pour 1400 euros HT facturés.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Le terme "Qualité" doit être entendu comme "Valeur technique"
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Montreuil
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens, accessible sur le site internet www.telerecours.fr Voies de recours : - Référé contractuel (CJA, art L 55113 et suivant), qui peut être exercé dans les 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) (CJA article R5517 et suivants) ; - Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn et Garonne" qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le présent contrat peut être consulté, sur simple demande, au siège de la Société des grands projets dont l'adresse figure au présent avis, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Société des grands projets
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Société des grands projets
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Montreuil
Organisation qui signe le contrat: Société des grands projets
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Tronçon T2 Ouest + SMI
Description: Le tronçon allant de Villejuif Louis Aragon exclu à Créteil L'Echat compris est appelé T2 Ouest. Il comprend 4 gares, 7 ouvrages annexes dont un ouvrage spécial de raccordement à la ligne pour le SMI, 8.3 km de tunnels dont le tunnel de raccordement au SMI y compris sa tranchée couverte. Sur le Tronçon T2Ouest + SMI : - Installations de chantier : fourniture et entretien de tout ou partie des installations de chantier nécessaires aux travaux du présent marché et repli en fin de chantier, notamment les dispositifs pour les travaux en hauteur (Echafaudage, nacelle, etc), les cantonnements éventuels, et les protections provisoires à prévoir. - Etudes (Production de Notes de calculs, Forfait d'établissement du DOE) - Démolitions, sciages, rabotage et carottages - Parachèvement de maçonneries : Enduit et ragréage, joints, rebouchages et calfeutrements. - Parachèvement de GOE : Rebouchage de trous, scellement, fourreaux, cunette, système de récupération des eaux. - Réalisation et parachèvement de faux plafond et planchers techniques - Peinture, résine - Traitement des infiltrations d'eau Travaux de vitreries intérieures et serrurerie associée, - Plomberie - Eclairage/bloc secours/Eclairage provisoire - Bloc porte et trappe (Bloc porte, trappe coupefeu, réglage d'éléments de serrurerie) - Travaux de métallerie: grilles, main courante, gardecorps, échelles - Nettoyage Travaux de voirie et réseaux divers /Capotages /Habillages provisoires - Signalétiques provisoires / définitives.
Identifiant interne: 2024PN001L02
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Nomenclature complémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre, 45421000 Travaux de menuiserie, 45262522 Travaux de maçonnerie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 1
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: a282398c-4a60-4e6c-89eb-654b196aacc7-01
Informations complémentaires: Possibilité de passer un ou des marché(s) sans publicité ni mise en concurrence conformément à l'article R21227 du code de la commande publique portant sur la réalisation de travaux similaires à ceux confiés au titulaire. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 24 mois à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit une fois 12 mois. Accord cadre à bons de commande avec engagement de montant minimal et maximal de : 280 000 euros HT minimal et 6 000 000 euros HT maximal Le minimal et le maximal sont calculés sur la durée totale du marché, reconductions comprises. La valeur estimée correspond au montant maximal du lot. INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE: A l'occasion de l'exécution de l'accordcadre, l'entreprise retenue s'engage à réserver au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières un volume d'heures de travail correspondant au moins à : 200 heures d'insertion par tranche de 280 000 euros HT pour le lot 2. Ce qui représente 1H d'insertion pour 1400 euros HT facturés
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Le terme "Qualité" doit être entendu comme "Valeur technique"
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Montreuil
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens, accessible sur le site internet www.telerecours.fr Voies de recours : - Référé contractuel (CJA, art L 55113 et suivant), qui peut être exercé dans les 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) (CJA article R5517 et suivants) ; - Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn et Garonne" qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le présent contrat peut être consulté, sur simple demande, au siège de la Société des grands projets dont l'adresse figure au présent avis, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Société des grands projets
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Société des grands projets
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Montreuil
Organisation qui signe le contrat: Société des grands projets
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Tronçon T3 Est
Description: Le tronçon allant de Châtillon-Montrouge exclue à Villejuif Louis Aragon compris, appelé T3 Est comprend 4 gares, 8 Ouvrages annexes et 8 km de tunnels Sur le Tronçon T3 Est : - Installations de chantier : fourniture et entretien de tout ou partie des installations de chantier nécessaires aux travaux du présent marché et repli en fin de chantier, notamment les dispositifs pour les travaux en hauteur (Echafaudage, nacelle, etc), les cantonnements éventuels, et les protections provisoires à prévoir. - Etudes (Production de Notes de calculs, Forfait d'établissement du DOE) - Démolitions, sciages, rabotage et carottages - Parachèvement de maçonneries : Enduit et ragréage, joints, rebouchages et calfeutrements. - Parachèvement de GOE : Rebouchage de trous, scellement, fourreaux, cunette, système de récupération des eaux. - Réalisation et parachèvement de faux plafond et planchers techniques - Peinture, résine - Traitement des infiltrations d'eau Travaux de vitreries intérieures et serrurerie associée, - Plomberie - Eclairage/bloc secours/Eclairage provisoire - Bloc porte et trappe (Bloc porte, trappe coupefeu, réglage d'éléments de serrurerie) - Travaux de métallerie: grilles, main courante, gardecorps, échelles - Nettoyage Travaux de voirie et réseaux divers /Capotages /Habillages provisoires - Signalétiques provisoires / définitives.
Identifiant interne: 2024PN001L03
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Nomenclature complémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre, 45262522 Travaux de maçonnerie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Val-de-Marne (FR107)
Pays: France
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 1
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: a282398c-4a60-4e6c-89eb-654b196aacc7-01
Informations complémentaires: Possibilité de passer un ou des marché(s) sans publicité ni mise en concurrence conformément à l'article R21227 du code de la commande publique portant sur la réalisation de travaux similaires à ceux confiés au titulaire. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 24 mois à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit une fois 12 mois. Accord cadre à bons de commande avec engagement de montant minimal et maximal de : 220 000 euros HT minimal et 6 000 000 euros HT maximal Le minimal et le maximal sont calculés sur la durée totale du marché, reconductions comprises. La valeur estimée correspond au montant maximal du lot. INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE: A l'occasion de l'exécution de l'accordcadre, l'entreprise retenue s'engage à réserver au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières un volume d'heures de travail correspondant au moins à : 157,1 heures d'insertion par tranche de 220 000 euros HT pour le lot 3. Ce qui représente 1H d'insertion pour 1400 euros HT facturés.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Le terme "Qualité" doit être entendu comme "Valeur technique"
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Montreuil
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens, accessible sur le site internet www.telerecours.fr Voies de recours : - Référé contractuel (CJA, art L 55113 et suivant), qui peut être exercé dans les 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) (CJA article R5517 et suivants) ; - Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn et Garonne" qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le présent contrat peut être consulté, sur simple demande, au siège de la Société des grands projets dont l'adresse figure au présent avis, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Société des grands projets
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Société des grands projets
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Montreuil
Organisation qui signe le contrat: Société des grands projets
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Tronçon T3 Ouest
Description: Le tronçon allant d'Ile de Monsieur à ChâtillonMontrouge compris, appelé T3 Ouest comprend 4 gares, 4 Ouvrages annexes et 4 km de tunnels Sur le Tronçon T3 Ouest : - Installations de chantier : fourniture et entretien de tout ou partie des installations de chantier nécessaires aux travaux du présent marché et repli en fin de chantier, notamment les dispositifs pour les travaux en hauteur (Echafaudage, nacelle, etc), les cantonnements éventuels, et les protections provisoires à prévoir. - Etudes (Production de Notes de calculs, Forfait d'établissement du DOE) - Démolitions, sciages, rabotage et carottages - Parachèvement de maçonneries : Enduit et ragréage, joints, rebouchages et calfeutrements. - Parachèvement de GOE : Rebouchage de trous, scellement, fourreaux, cunette, système de récupération des eaux. - Réalisation et parachèvement de faux plafond et planchers techniques - Peinture, résine - Traitement des infiltrations d'eau Travaux de vitreries intérieures et serrurerie associée, - Plomberie - Eclairage/bloc secours/Eclairage provisoire - Bloc porte et trappe (Bloc porte, trappe coupefeu, réglage d'éléments de serrurerie) - Travaux de métallerie: grilles, main courante, gardecorps, échelles - Nettoyage Travaux de voirie et réseaux divers /Capotages /Habillages provisoires - Signalétiques provisoires / définitives.
Identifiant interne: 2024PN001L04
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Nomenclature complémentaire (cpv): 45223220 Travaux de gros œuvre, 45262522 Travaux de maçonnerie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 1
5.1.5.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: a282398c-4a60-4e6c-89eb-654b196aacc7-01
Informations complémentaires: Possibilité de passer un ou des marché(s) sans publicité ni mise en concurrence conformément à l'article R21227 du code de la commande publique portant sur la réalisation de travaux similaires à ceux confiés au titulaire. Le présent accord-cadre est conclu pour une durée initiale de 24 mois à compter de sa date de notification. Il pourra être reconduit une fois 12 mois. Accord cadre à bons de commande avec engagement de montant minimal et maximal de : 220 000 euros HT minimal et 6 000 000 euros HT maximal Le minimal et le maximal sont calculés sur la durée totale du marché, reconductions comprises. La valeur estimée correspond au montant maximal du lot. INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE: A l'occasion de l'exécution de l'accordcadre, l'entreprise retenue s'engage à réserver au bénéfice des personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières un volume d'heures de travail correspondant au moins à : 157,1 heures d'insertion par tranche de 220 000 euros HT pour le lot 4. Ce qui représente 1H d'insertion pour 1400 euros HT facturés.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Possibilités d’emploi des chômeurs de longue durée, des personnes défavorisées et/ou des personnes handicapées
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Le terme "Qualité" doit être entendu comme "Valeur technique"
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Montreuil
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique télérecours citoyens, accessible sur le site internet www.telerecours.fr Voies de recours : - Référé contractuel (CJA, art L 55113 et suivant), qui peut être exercé dans les 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE) (CJA article R5517 et suivants) ; - Recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn et Garonne" qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le présent contrat peut être consulté, sur simple demande, au siège de la Société des grands projets dont l'adresse figure au présent avis, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Société des grands projets
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Société des grands projets
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal administratif de Montreuil
Organisation qui signe le contrat: Société des grands projets
6. Résultats
Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis: 24 000 000,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom de la partie soumissionnaire: Groupement SPIRALE SAS (Mandataire) & EHRMANN SAS
Chef de file du soumissionnaire: SPIRALE SAS
Nom officiel: EHRMANN SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: 2024PN001L01
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
L’offre est une variante: non
Pays d’origine du produit ou du service: France
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2024PN001L01
Titre: Tronçon T2Est + SMR
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 30/10/2024
Date de conclusion du marché/concession: 02/12/2024
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: Société des grands projets
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 8
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: SPEC IDF
Offre:
Identifiant de l’offre: 2024PN001L02
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
L’offre est une variante: non
Pays d’origine du produit ou du service: France
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2024PN001L02
Titre: Tronçon T2 Ouest + SMI
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 30/10/2024
Date de conclusion du marché/concession: 02/12/2024
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: Société des grands projets
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 8
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: ALTEMPO SAS
Offre:
Identifiant de l’offre: 2024PN001L03
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
L’offre est une variante: non
Pays d’origine du produit ou du service: France
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2024PN001L03
Titre: Tronçon T3 Est
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 30/10/2024
Date de conclusion du marché/concession: 06/12/2024
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: Société des grands projets
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 8
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 6 000 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Offre:
Identifiant de l’offre: 2024PN001L04
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
L’offre est une variante: non
Pays d’origine du produit ou du service: France
Part sous-traitée: Pas encore connu
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: 2024PN001L04
Titre: Tronçon T3 Ouest
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 30/10/2024
Date de conclusion du marché/concession: 08/01/2025
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: Société des grands projets
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 8
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Société des grands projets
Numéro d’enregistrement: 52504601700048
Adresse postale: Immeuble le Moods 2 mail de la petite Espagne CS10011
Ville: La Plaine Saint-Denis cedex
Code postal: 93212
Subdivision pays (NUTS): Seine-Saint-Denis (FR106)
Pays: France
Téléphone: +33182462000
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal administratif de Montreuil
Numéro d’enregistrement: 13000686900015
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Ville: Montreuil
Code postal: 93558
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33149202000
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SPIRALE SAS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 32691334000062
Adresse postale: 7 rue Salvador Allende
Ville: Palaiseau
Code postal: 91120
Subdivision pays (NUTS): Essonne (FR104)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Chef de file du soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: EHRMANN SAS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 49353404400018
Adresse postale: 59 AVENUE CLEMENT PERRIERE
Ville: CHATILLON
Code postal: 92230
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: SPEC IDF
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 79890462900028
Adresse postale: 36 Avenue de l'Europe
Ville: DOMONT
Code postal: 95330
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: ALTEMPO SAS
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 45025263000048
Adresse postale: 6A RUE DE L'INDUSTRIE
Ville: BENNWHIR GARE
Code postal: 68126
Subdivision pays (NUTS): Haut-Rhin (FRF12)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0003
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 79084341100055
Adresse postale: 17 rue Venizélos BP 80330
Ville: 17 rue Venizélos BP 80330
Code postal: 57593
Subdivision pays (NUTS): Moselle (FRF33)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0004
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d8f15f2e-2605-4980-bd49-f544a6eabec2 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 30
Date d’envoi de l’avis: 16/04/2026 16:11:26 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 268486-2026
Numéro de publication au JO S: 76/2026
Date de publication: 20/04/2026
