1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE DU BASSIN DE STOCKAGE ET DE RESTITUTION, DES RESEAUX ATTENANTS, D'UN POSTE DE REFOULEMENT ET DE REPRISE DES DESERVOIRS D'ORAGE SUR LA COMMUNE DE GARGENVILLE
Description: TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE DU BASSIN DE STOCKAGE ET DE RESTITUTION, DES RESEAUX ATTENANTS, D'UN POSTE DE REFOULEMENT ET DE REPRISE DES DESERVOIRS D'ORAGE SUR LA COMMUNE DE GARGENVILLE
Identifiant de la procédure: 33fd0e8e-7b91-4b56-b584-32f1c3d9f9b7
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232454 Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux:
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE DU BASSIN DE STOCKAGE ET DE RESTITUTION, DES RESEAUX ATTENANTS, D'UN POSTE DE REFOULEMENT ET DE REPRISE DES DESERVOIRS D'ORAGE SUR LA COMMUNE DE GARGENVILLE
Description: TRAVAUX DE REMISE EN SERVICE DU BASSIN DE STOCKAGE ET DE RESTITUTION, DES RESEAUX ATTENANTS, D'UN POSTE DE REFOULEMENT ET DE REPRISE DES DESERVOIRS D'ORAGE SUR LA COMMUNE DE GARGENVILLE
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232454 Travaux de construction de bassins d'eaux pluviales
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: La CU GPS&O se réserve le droit de recourir, si besoin est, à la procédure de marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables telle qu'issue de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique pour la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au Titulaire. A l'occasion de l'exécution du marché, le titulaire s'engage à réserver pour la durée totale d'exécution, un nombre d'heures pour l'action d'insertion selon la modalité suivante : 1870 heures minimum sur la totalité du marché. Les modalités sont décrites à l'article 4.1.2.4.2 du RC et 4.1.3.2 du CCAP Durée: Le présent marché prend effet à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations pour une durée de 24 mois. La durée globale du marché ne prend pas en compte la période de garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la réception des travaux ainsi que la période de garantie de reprise des végétaux d'un an à compter de la réception des travaux. Tranches : Le marché public fait l'objet d'une décomposition en tranches en application des articles R 2113-4 à R 2113-6 du code de la commande publique et selon les modalités suivantes : - Tranche ferme : 1. Création du BSR Palissy de 600 m3 Pose de la conduite gravitaire entre le BSR et la station d'épuration DN 400, 280 ml 2. Création du poste de refoulement Jean Jaurès - débit 320 m3/h- composé d'une bâche de stockage de 500 m3 Pose des conduites de refoulement DN 300 et DN 600 entre le poste de refoulement Jean Jaurès et le BSR Palissy Pose du réseau gravitaire DN 800 en amont du poste de refoulement Jean Jaurès, 86 ml Création d'un trop-plein DN 800 et DN 400 en sortie du nouveau poste de refoulement vers le milieu naturel : la Seine 3. Renforcement du collecteur DN 300 par une conduite DN 800 à l'aval du DO4 sur 74 ml Renforcement du collecteur DN 300 en conduite DN 500 à5- l'aval du DO5 sur 16 ml 4- Aménagement de la maille Péri-Brossolette 5. Réhausse des lames des DO4 et DO5 6. Suppression des DO1 et DO2 - Tranche optionnelle 1 :Réhabilitation du Poste de refoulement Bouveresse La prolongation du réseau de refoulement DN 300 déjà existant (PR Bouvresse) jusqu'au BSR projet - 100ml - Fonte Cf article 4.1.2 du RC Visite: La visite du site sera organisée à la date suivante : le mardi 14/01/2025 à 10h30 à l'adresse suivante : Chemin de halage de Montalet, Pont de Rangiport à 78440 GARGENVILLE
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 17/02/2025 12:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jours
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 17/02/2025 12:00:00 (UTC+2)
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Versailles
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Administratif de Versailles
8. Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Versailles
Numéro d’enregistrement: 177800059
Ville: Versailles
Code postal: 78000
Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)
Pays: France
Téléphone: 0139205487
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise
Numéro d’enregistrement: 20005988900010
Adresse postale: Immeuble Autoneum Rue des Chevries
Ville: Aubergenville
Code postal: 78410
Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)
Pays: France
Téléphone: 0182860086
Rôles de cette organisation:
Acheteur
10. Modification
10.1.
Modification
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des modifications: Date de limite de remise des offres prévue initialement le 10/02/2025 à 12h00 est décalée au 17/02/2025 à 12h00
Les documents de marché ont été modifiés le: 13/01/2025
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 558ccd09-f1e7-47c9-9f91-e8f459264bd4 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 15/01/2025 14:29:56 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 29596-2025
Numéro de publication au JO S: 11/2025
Date de publication: 16/01/2025
