1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: TRANSAMO
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d’autobus
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Marché de travaux de Courants forts et courants faibles
Description: Le marché a pour objet de réaliser les études et les travaux relatifs à la réalisation des courants forts et courants faibles de l’extension du projet tramway de Caen la mer. Le marché comprend notamment : • La mise en œuvre des systèmes courants forts en ligne et courants faibles en ligne et au PCC sur l‘extension du tramway de Caen la mer de la station Bernières jusqu’aux terminus Saint-Contest – Athéna et jusqu’au terminus Pompidou. • La réalisation des adaptations et compléments sur les systèmes courants forts et courant faibles du réseau existant en vue de la dépose de la LAC existante entre les stations place de la Mare et Bernières. • La réalisation des modifications et compléments sur les systèmes courants forts et courants faibles des terminus : o Hérouville Saint Clair : ajout d’un quai et d’une voie Presqu’ile : ajout d’une arrière-gare et de voies de remisage en arrière-gare o • La modification de la sous-station Gare SNCF • La fourniture et la pose des différents câbles de fibre optique (RMS, ROC, SLT) et le raccordement du réseau RMS jusqu’au CEMT. • La mise à niveau du RMS, y compris sur le réseau existant • L’équipement des stations voyageurs, • L’équipement du parc relais Chemin Vert, • Les modifications des équipements centralisés de Logique Traction au CEMT • La modification de l’aménagement de la salle PCC.
Identifiant de la procédure: 4f29dac0-069b-4c5b-9def-69bdaedceca3
Avis précédent: 0c9e0d66-376d-484d-b5b6-f5d1e00d0e63-02
Identifiant interne: E3.25
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234170 Travaux de construction de sous-stations électriques à usage ferroviaire
Nomenclature complémentaire (cpv): 45232221 Sous-station de transformation, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45311200 Travaux d'installations électriques, 45314310 Installation de câblage, 32571000 Infrastructure de communications, 45315600 Installations basse tension
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Calvados
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 0,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Transamo est Mandataire de la Communauté urbaine de Caen la mer et agit donc au nom et pour le compte de la communauté urbaine de Caen la mer. Les prestations sont financées par la Communauté urbaine de Caen la Mer. La procédure est décomposée en deux phases : • Une phase candidature-PHASE 1 - au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés ; • Une phase d’offre-PHASE 2 - au terme de laquelle l’attributaire du marché sera retenu
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Marché de travaux de Courants Forts et Courants Faibles
Description: Le marché a pour objet de réaliser les études et les travaux relatifs à la réalisation des courants forts et courants faibles de l'extension du projet tramway de Caen la mer. Le marché comprend notamment : • La mise en oeuvre des systèmes courants forts en ligne et courants faibles en ligne et au PCC sur l‘extension du tramway de Caen la mer de la station Bernières jusqu'aux terminus Saint-Contest - Athéna et jusqu'au terminus Pompidou. • La réalisation des adaptations et compléments sur les systèmes courants forts et courant faibles du réseau existant en vue de la dépose de la LAC existante entre les stations place de la Mare et Bernières. • La réalisation des modifications et compléments sur les systèmes courants forts et courants faibles des terminus : o Hérouville Saint Clair : ajout d'un quai et d'une voie Presqu'ile : ajout d'une arrière-gare et de voies de remisage en arrière-gare o • La modification de la sous-station Gare SNCF • La fourniture et la pose des différents câbles de fibre optique (RMS, ROC, SLT) et le raccordement du réseau RMS jusqu'au CEMT. • La mise à niveau du RMS, y compris sur le réseau existant • L'équipement des stations voyageurs, • L'équipement du parc relais Chemin Vert, • Les modifications des équipements centralisés de Logique Traction au CEMT • La modification de l'aménagement de la salle PCC.
Identifiant interne: E3.25
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45234170 Travaux de construction de sous-stations électriques à usage ferroviaire
Nomenclature complémentaire (cpv): 45232221 Sous-station de transformation, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45311200 Travaux d'installations électriques, 45314310 Installation de câblage, 32571000 Infrastructure de communications, 45315600 Installations basse tension
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 34 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: La date indiquée dans la présente publication est la date de remise des CANDIDATURES. Les 34mois renseignés concernent le délai d'exécution. La durée du marché démarre à partir de la notification du marché et court jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement.. Niveau minimum de capacité économique et financière (CA annuel minimal sur les trois derniers exercices) : - 14 500 000,00Euros Niveau minimum de capacité technique et professionnelle suivante selon nomenclature FNTP : • FNTP 632 - Postes de distribution • FNTP 633 - Alimentation BT et automatismes • FNTP 6413 - Réseaux souterrains électriques BT<1kV - CFMGTI3 dans les domaines Réseaux de communication (RC) Le candidat qui ne disposerait pas des qualifications FNTP ou qualifelec devra justifier de compétences équivalentes par tout moyen adéquat. L’Acheteur ne prévoit pas l’application de critères de sélection des candidatures. Il est précisé que l’ensemble des candidats ayant déposé une candidature conforme aux exigences ci-avant précisées, et présentant les capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes pour l’exécution du marché, seront admis à déposer une offre Les règlements seront effectués par Transamo, mandataire de la Communauté urbaine de Caen la Mer. Le délai de paiement est de 30 jours. Mode de règlement: virement bancaire. Modalités de paiement : unité monétaire l'euro, les prestations feront l'objet d'une facture.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: TRANSAMO
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: TRANSAMO
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Organisation qui signe le contrat: TRANSAMO
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 9 199 439,15 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Offre:
Identifiant de l’offre: Candidat BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 9 199 439,15 EUR
L’offre a été classée: oui
Classement de l'offre: 1
L’offre est une variante: non
Part sous-traitée: Non
Informations relatives au marché:
Identifiant du contrat: Marché de travaux courants forts et courants faibles_E3.25
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 10/07/2026
Date de conclusion du marché/concession: 29/07/2026
Organisation qui signe le contrat: TRANSAMO
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 4
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: TRANSAMO
Numéro d’enregistrement: 39966390500061
Adresse postale: 3 allée de Grenelle - CS60273
Ville: Issy les moulineaux cedex
Code postal: 92442
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Téléphone: 0157759400
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Numéro d’enregistrement: 17140005400010
Adresse postale: 3 rue Arthur Leduc BP 25086
Ville: Caen
Code postal: 14050
Subdivision pays (NUTS): Calvados (FRD11)
Pays: France
Point de contact: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN
Téléphone: 0231707272
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 77566487304147
Adresse postale: Immeuble Atlantis - 1, avenue Eugène Freyssinet
Ville: GUYANCOURT
Code postal: 78280
Subdivision pays (NUTS): Yvelines (FR103)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé
Identifiant/version de l’avis: 1de6008b-c897-4268-9db0-2e87777aafe5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 30
Date d’envoi de l’avis: 14/08/2026 11:18:46 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 567416-2026
Numéro de publication au JO S: 157/2026
Date de publication: 17/08/2026
