Goudelin
Aménagement de la rue de Poul-Ranet
AVIS RECTIFICATIF
Modification de l’avis initial du 25 mars 2025 : report de la date de remise des offres au vendredi 16 mai 2025, 12 h 00.
Objet : aménagement de la rue de Poul-Ranet.
Lieu(x) d'exécution : rue de Poul-Ranet, 22290 Goudelin.
Mode de passation :
Procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique.
Type et forme de contrat : il s'agit d'un marché ordinaire.
Décomposition de la consultation :
Les prestations portent sur le lot suivant :
Lot 1 : voirie espaces verts.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.
Délai de validité des offres :
Délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Forme juridique du groupement : le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Variantes : aucune variante n'est autorisée.
Renseignements - maîtrise d'oeuvre :
Maîtrise d'oeuvre assurée par : Tecam Guingamp, 1, impasse de Toullan-Bian, 22970 Ploumagoard. Courriel : agence.guingamp@tecam.fr
Durée du contrat ou délai d'exécution : le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP.
Documents à produire :
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : pièces de la candidature telles que prévues aux articles L.2142-1, R.2142-3, R.2142-4, R.2143-3 et R.2143-4 du Code de la commande publique.
Les plis devront parvenir à destination avant le vendredi 16 mai 2025 à 12 h 00, date et heure limites de réception des offres.
Transmission électronique : transmission des documents par voie électronique effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://marches.megalis.bretagne.bzh/entreprise
La transmission par voie papier n'est pas autorisée.
Attribution des marchés : le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R.2152-1 et R.2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
Critères retenus pour le jugement des offres pondérés de la manière suivante :
Pour tous les lots :
1. prix des prestations : 60 %,
2. performances en matière de protection de l'environnement : 40 %,
2.1. Performances en matière de protection de l'environnement : 30 %,
2.2. Moyens technique et humains mis en oeuvre par l'entreprise pour l'exécution du chantier : 30 %,
2.3. Mémoire technique et présentation des fiches techniques : 40 %.
Suite à donner à la consultation : après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec tous les candidats sélectionnés. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 25 mars 2025.
Rectificatif de date de remise des offres : 2 avril 2025.
