See the notice on TED website
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Service d'Incendie et de Secours du Haut Rhin
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: LOT-0002 concours de maîtrise d'oeuvre sur esquisse pour la construction du centre de secours d'Ostheim
Description: le concours porte sur la construction neuve du centre de secours d'Ostheim. le bâtiment de plain pied aura une surface plancher de 568m2. Le coût des travaux a été évalué par un économiste de la construction à 1 677 000€ HT. la consultation porte sur un concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse conformément aux articles L2125-1 et L 2172-1 du code de la commande publique et organisé selon les dispositions des articles R2162-15 à R2162-25 et R2172-1 à R2172-6 du code de la commande publique. Durée du marché ou délai d’exécution :A titre prévisionnel la mission du maître d'oeuvre devrait démarrer au 3ème trimestre 2026 et la durée de l'opération serait d'environ 57 mois, y compris la période de garantie de parfait achèvement. Missions de base confiées au maître d’oeuvre : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR Missions complémentaires: EXE-SYN, STD, études de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la construction, dont les études photovoltaïques. le contenu de l'ensemble de la mission de maîtrise d'oeuvre sera précisément arrêté lors de la négociation du marché avec le lauréat ou l'un des lauréats du concours. Mission optionnelle complémentaire : OPC ( prestation supplémentaire éventuelle)
Identifiant de la procédure: 73efae0e-e9da-4aea-bd51-7227b7f6a2dd
Avis précédent: 637832-2025
Identifiant interne: PPP20C-65/5382/2025/018
Type de procédure: Restreinte
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: concours restreint de maîtrise d'œuvre sur esquisse conformément aux articles L2125-1 et L 2172-1 du code de la commande publique et organisé selon les dispositions des articles R2162-15 à R2162-25 et R2172-1 à R2172-6 du code de la commande publique.
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71200000 Services d'architecture
2.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Ostheim
Code postal: 68150
Subdivision pays (NUTS): Haut-Rhin (FRF12)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: LOT-0002 concours restreint de maîtrise d'œuvre
Description: le concours porte sur la construction neuve du centre de secours d'Ostheim. le bâtiment de plain pied aura une surface plancher de 568m2. Le coût des travaux a été évalué par un économiste de la construction à 1 677 000€ HT. la consultation porte sur un concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse conformément aux articles L2125-1 et L 2172-1 du code de la commande publique et organisé selon les dispositions des articles R2162-15 à R2162-25 et R2172-1 à R2172-6 du code de la commande publique. Durée du marché ou délai d’exécution :A titre prévisionnel la mission du maître d'oeuvre devrait démarrer au 3ème trimestre 2026 et la durée de l'opération serait d'environ 57 mois, y compris la période de garantie de parfait achèvement. Missions de base confiées au maître d’oeuvre : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, EXE, DET, AOR Missions complémentaires: EXE-SYN, STD, études de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie de la construction, dont les études photovoltaïques. le contenu de l'ensemble de la mission de maîtrise d'oeuvre sera précisément arrêté lors de la négociation du marché avec le lauréat ou l'un des lauréats du concours. Mission optionnelle complémentaire : OPC ( prestation supplémentaire éventuelle)
Identifiant interne: 2025/018_1
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71200000 Services d'architecture
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Haut-Rhin (FRF12)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de l’avis antérieur: 637832-2025
Identifiant de la partie de l’avis antérieur: 2025/018_1
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Strasbourg
Organisation qui signe le contrat: Service d'Incendie et de Secours du Haut Rhin
6. Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection adjudicataire/attributaire: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire:
Nom officiel: F PLUS F ARCHITECTE
Offre:
Identifiant de l’offre: offre proposée par F+F architectes dans le cadre du concours de maîtrise d'oeuvre
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
L’offre a été classée: oui
Rang de classement du candidat/lauréat: 1
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché:
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 03/03/2026
Information sur les fonds de l'Union européenne:
Organisation qui signe le contrat: Service d'Incendie et de Secours du Haut Rhin
6.1.4.
Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 45
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 45
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 45
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 0
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Service d'Incendie et de Secours du Haut Rhin
Numéro d’enregistrement: 28680023000026
Département: SIS 68
Adresse postale: 7 avenue joseph rey
Ville: Colmar
Code postal: 68027
Subdivision pays (NUTS): Haut-Rhin (FRF12)
Pays: France
Point de contact: SIS 68
Téléphone: 0389301800
Rôles de cette organisation:
Acheteur
TED eSender
Organisation qui signe le contrat
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: F PLUS F ARCHITECTE
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 48508969200068
Adresse postale: 4 avenue des vosges 67000
Ville: Strasbourg
Code postal: 67000
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Point de contact: F+F
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif:
Nom officiel: F+F Architectes F+F Architectes
Nationalité du bénéficiaire effectif: France
Adresse postale: 4 avenue des Vosges
Ville: Strasbourg
Code postal: 67000
Pays: France
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro d’enregistrement: 17670005200010
Adresse postale: 31 avenue de la Paix 67000
Ville: Strasbourg
Code postal: 67000
Subdivision pays (NUTS): Bas-Rhin (FRF11)
Pays: France
Point de contact: Tribunal Administratif de Strasbourg
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a87faa3c-2986-46ab-8192-2d9800d8ac85 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis de résultats de concours
Sous-type d’avis: 36
Date d’envoi de l’avis: 02/04/2026 07:26:44 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 233827-2026
Numéro de publication au JO S: 66/2026
Date de publication: 03/04/2026
