1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 25TF03 - Travaux de démolition et de renforcement des dallages des 2 niveaux dans le cadre de la construction du groupe scolaire BOSSUT à Pontoise
Description: Le délai d'exécution est de 8 mois dont 2 mois pour la période de préparation de chantier. Une variante est exigée /!\ VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE
Identifiant de la procédure: 9aada3b4-971b-4386-a389-abf68eaaab8c
Identifiant interne: 25TF03
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: L'opération se situe entre la rue du 1er Dragon, la rue de la Foire Saint Gautier, la rue des Arrangeons et le Mail de la Cavalerie sur la Commune de Pontoise
Ville: Pontoise
Code postal: 95000
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Les caractéristiques du projet sont les suivantes : - Construction d'un bâtiment à R+1, d'une surface utile de l'ordre de 2130 m² comprenant principalement : - Une école maternelle (environ 615 m²) avec 5 salles de classe maternelle de 60 m², 2 salles de repos de 40m², une salle d'évolution de 130 m², une tisanerie, une buanderie, des locaux de rangement matériel pédagogique et pour les jeux extérieurs et des sanitaires - Une école élémentaire (environ 480 m²) avec 6 salles de classe élémentaire de 60 m², des locaux de rangement pour le matériel pédagogique et pour les jeux extérieurs et des sanitaires - Des locaux communs aux deux écoles (environ 420 m²) dont un hall d'accueil commun, une bibliothèque de 60m², une salle polyvalente de 120m², un bureau de direction, une salle des maîtres de 30 m², une infirmerie, des locaux pour le Rased, - Un accueil périscolaire (environ 170m²) avec un bureau de direction, une salle d'activités maternelle, une salle d'étude surveillées et des locaux de rangement - un pôle restauration (environ 275 m²) dont des espaces de restauration spécifiques pour les élèves de maternelle et d'élémentaire ainsi qu'un office de réchauffage d'une capacité de 220 repas, pour lequel l'ensemble des équipements seront fournis - un logement de type 4 pièces pour le gardien (environ 75m²) - un ensemble de locaux techniques et d'entretien, - un local deux roues, - Aménagements extérieurs comprenant : - deux cours de récréation séparées respectivement de 700 m ² et 800 m² chacune, comprenant un préau ouvert de 120 m² pour la maternelle et un préau de 150 m² pour l'école élémentaire, Après sa livraison, l'équipement sera rétrocédé à la commune de Pontoise qui en assurera la gestion et l'exploitation. Les travaux de construction du groupe scolaire ont démarré le 1er décembre 2022. Des fissures ont été observées dans les planchers bas et hauts et ont fait apparaître des malfaçons dans la réalisation initiale des dallages. La présente consultation concerne les travaux de renforcement des dallages de l'opération. /!\ Le mémoire technique devra compter au maximum 20 pages : recto / Corps de texte en Arial 12 / A4 portrait maximum, (hors Cv et référence de l'entreprise et hors fiches techniques)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: 25TF03 - Travaux de démolition et de renforcement des dallages des 2 niveaux dans le cadre de la construction du groupe scolaire BOSSUT à Pontoise
Description: Le délai d'exécution est de 8 mois dont 2 mois pour la période de préparation de chantier. Une variante est exigée /!\ VISITE SUR SITE OBLIGATOIRE
Identifiant interne: T-PF-1757695
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: L'opération se situe entre la rue du 1er Dragon, la rue de la Foire Saint Gautier, la rue des Arrangeons et le Mail de la Cavalerie sur la Commune de Pontoise
Ville: Pontoise
Code postal: 95000
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 16/03/2026
Durée: 8 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7.
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Avis
Critère: Assurance responsabilité professionnelle pour les risques
Description: Attestation décennale nominative de chantier qui doit comporter les indications suivantes : - L'adresse et la nature du chantier - La nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré - La description des techniques utilisées
Critère: Effectif moyen annuel
Description: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère: Références sur des travaux spécifiés
Description: Liste des principales prestations concernant des travaux de démolition, reprise et renforcement de planchers en béton armé effectuées au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat
Critère: Chiffre d'affaires annuel général
Description: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles
Critère: Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité
Description: Qualibat 2183 : Réparation d'ouvrages en béton armé ou équivalent Qualibat 1112 : Démolition d'ouvrages importants ou complexes ou équivalent Qualibat 1142 : Démolition par carottage ou sciage (technicité confirmée) ou équivalent Qualibat 2142 : Réparations en maçonnerie et en béton armé ou équivalent Qualibat 2212 : Béton armé et béton précontraint (technicité confirmée) ou équivalent Qualification 6323 : Carrelages - travaux d'étanchéité ou équivalent Qualification 6222 : Revêtements résilients Pvc (Technicité confirmée) ou équivalent
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide de la note méthodologique
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 70,00
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30,00
5.1.11.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 30/01/2026 14:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 30/01/2026 15:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Informations relatives aux délais de recours: Référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du code de justice administrative) - Référé contractuel (article L551-13 et suivant du code de Justice administrative) - Recours en contestation de validité du contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 2816D577-E604-77A3-6F554752750B122D
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise
Numéro d’enregistrement: 17952
Adresse postale: Parvis de la Prefecture Cs 80309
Ville: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
Point de contact: Le President
Téléphone: 0134414243
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise
Numéro d’enregistrement: 2816D598-05E9-7CDB-0FCE4C12B4E7D02C
Adresse postale: Cs80309 (Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf fermeture exceptionnelle)
Ville: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
Point de contact: Parvis de la Préfecture
Téléphone: 0134419190
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d’enregistrement: 2816D5B1-FD67-6A0C-486CBD74E1FD6E08
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Ville: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Subdivision pays (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Pays: France
Téléphone: 0130173400
Télécopieur: 0130173459
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Identifiant/version de l’avis: d03124aa-a440-4755-9145-319d56502312 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 19/12/2025 16:23:30 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 859246-2025
Numéro de publication au JO S: 247/2025
Date de publication: 23/12/2025
