1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: commune de cannes
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: travaux de requalification des Allées de la liberté
Description: la ville de Cannes réalise la requalification et la rénovation des espaces publics des Allées de la liberté, infrastructures, Vrd, revêtements qualitatifs, plantations, fontainerie, éclairage, mobilier urbain et de sûreté. Le marché de travaux s'inscrit dans le projet d'ensemble des Allées de la Liberté et dans le prolongement de la piétonisation de la rue Félix Faure.Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.Chaque lot du contrat comporte des tranches optionnelles définies au cahier des charges.Tranche ferme : travaux de requalification Place de Gaulle, rue bivouac Napoléon ouest, trottoir square Mérimée, esplanades des allées jusqu'au kiosque non compristranche optionnelle 1 : travaux de requalification esplanade des allées depuis le kiosque à musique inclus jusqu'à la place Cornut gentille, Félix Faure Ouest
Identifiant de la procédure: ad0f6ff3-e3c5-466e-9341-bc03ac2ac03c
Avis précédent: 00419388-2021
Identifiant interne: 20210496
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: date de conclusion des contrats:pour les lots 1, 2, 3 et 4 les contrats ont été conclus le: 22 novembre 2021pour le lot 5 le contrat a été conclu le 30 décembre 2021les contrats sont consultables à la Direction des Achats, 3 rue des Fauvettes, 06400 Cannes, sur rendez-vous au 04 97 06 45 50
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: vrd, Génie civil, Construction kiosque technique, Mobilier de sureté et signalisation
Description: vrd, Génie civil, Construction kiosque technique, Mobilier de sureté et signalisation
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233000 Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: allées de la liberté
Ville: CANNES
Code postal: 06400
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre appréciée selon les éléments répondant au cadre de mémoire technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: Prix
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
TED eSender: Publications Office of the European Union
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: revêtements de sols et mobilier urbain
Description: revêtements de sols et mobilier urbain
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233200 Travaux de revêtement divers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: allées de la liberté
Ville: CANNES
Code postal: 06400
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: ce lot comporte une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre appréciée selon les éléments répondant au cadre de mémoire technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
TED eSender: Publications Office of the European Union
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: fontainerie, Génie civil, Equipements et Revêtements de sols des fontaines
Description: fontainerie, Génie civil, Equipements et Revêtements de sols des fontaines
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45240000 Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: allées de la liberté
Ville: CANNES
Code postal: 06400
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre appréciée selon les éléments répondant au cadre de mémoire technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
TED eSender: Publications Office of the European Union
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: equipements électriques, mobilier d'éclairage et câblages
Description: equipements électriques, mobilier d’éclairage et câblages
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: allées de la liberté
Ville: CANNES
Code postal: 06400
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre appréciée selon les éléments répondant au cadre de mémoire technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
TED eSender: Publications Office of the European Union
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: plantations et arrosage
Description: plantations et arrosage
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112700 Travaux d'aménagement paysager
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: allées de la liberté
Ville: CANNES
Code postal: 06400
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre appréciée selon les éléments répondant au cadre de mémoire technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
Critère:
Type: Prix
Description: PRIX
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: tribunal administratif de Nice
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: tribunal administratif de Nice
TED eSender: Publications Office of the European Union
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 13 657 184,86 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: colas France Etablissement Des Am
Offre:
Identifiant de l’offre: 2022-0496 LOT 01
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 4 368 757,60 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2021-0496
Titre: vrd, Génie civil, Construction kiosque technique, Mobilier de sureté et signalisation revêtements de sols et mobilier urbain fontainerie, Génie civil, Equipements et Revêtements de sols des fontaines equipements électriques, mobilier d'éclairage et câblages plantations et arrosage
Date de conclusion du marché: 25/11/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: gpmnt Sols Azur (Mandataire) / Sols Provence / Urba Tp / Urban Nt /Eiffage / Sogea
Offre:
Identifiant de l’offre: 2022-0496 LOT 02
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 3 964 878,90 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: oui
Valeur de la sous-traitance: 10 000,00 EUR
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: la société Sols Confluence, Zi Les Plattes, 26 Chemin des Ronzières, 69 390 Vourles, effectue une prestation de "Réalisation des bétons de pierre" pour un montant de 10 000e H,T
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2021-0496
Titre: vrd, Génie civil, Construction kiosque technique, Mobilier de sureté et signalisation revêtements de sols et mobilier urbain fontainerie, Génie civil, Equipements et Revêtements de sols des fontaines equipements électriques, mobilier d'éclairage et câblages plantations et arrosage
Date de conclusion du marché: 25/11/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: gpmnt Belle Environnement (Mandataire) / Tama / Urba Tp Pierres Et Amenagements
Offre:
Identifiant de l’offre: 2022-0496 LOT 03
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 3 144 809,31 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: oui
Valeur de la sous-traitance: 50 000,00 EUR
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: la société Expertises Contrôles Travaux Maritimes (Ectm), Za de l'agavon - 6 Avenue Jean Jaurès - 13170 Les Pennes Mirabeau effectue une prestation de "Terrassements dans l'eau et mise en oeuvre de palplanches" pour un montant de 50 000e H,T
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2021-0496
Titre: vrd, Génie civil, Construction kiosque technique, Mobilier de sureté et signalisation revêtements de sols et mobilier urbain fontainerie, Génie civil, Equipements et Revêtements de sols des fontaines equipements électriques, mobilier d'éclairage et câblages plantations et arrosage
Date de conclusion du marché: 25/11/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ineo Provence Et Cote D'Azur
Offre:
Identifiant de l’offre: 2022-0496 LOT 04
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 1 038 320,90 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2021-0496
Titre: vrd, Génie civil, Construction kiosque technique, Mobilier de sureté et signalisation revêtements de sols et mobilier urbain fontainerie, Génie civil, Equipements et Revêtements de sols des fontaines equipements électriques, mobilier d'éclairage et câblages plantations et arrosage
Date de conclusion du marché: 25/11/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Statut sélection lauréat: Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: gpmnt id verde (Mandataire) / Provence Jardins Groupe Parcs Et Sports
Offre:
Identifiant de l’offre: 2022-0496 LOT 05
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur de l'offre: 1 140 418,15 EUR
Valeur de la concession:
Sous-traitance: Oui
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2021-0496
Titre: vrd, Génie civil, Construction kiosque technique, Mobilier de sureté et signalisation revêtements de sols et mobilier urbain fontainerie, Génie civil, Equipements et Revêtements de sols des fontaines equipements électriques, mobilier d'éclairage et câblages plantations et arrosage
Date de conclusion du marché: 25/11/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: commune de cannes
Numéro d’enregistrement: 21060029200010
Adresse postale: place Cornut Gentille, Cs 30140
Ville: Cannes
Code postal: 06406
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: +33 497064550
Télécopieur: +33 497064540
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: colas France Etablissement Des Am
Numéro d’enregistrement: 32933888301789
Adresse postale: za De La Grave - bp 328
Ville: Carros
Code postal: 06510
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: gpmnt Sols Azur (Mandataire) / Sols Provence / Urba Tp / Urban Nt /Eiffage / Sogea
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 49932543900028
Adresse postale: zac du Carreau de la Mine
Ville: Meyreuil
Code postal: 13590
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhône (FRL04)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: gpmnt Belle Environnement (Mandataire) / Tama / Urba Tp Pierres Et Amenagements
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 78814002800069
Adresse postale: zi du Meyrol
Ville: Montélimar
Code postal: 26200
Subdivision pays (NUTS): Drôme (FRK23)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0003
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: ineo Provence Et Cote D'Azur
Numéro d’enregistrement: 42981128400133
Adresse postale: 277-2 Chemin de Provence
Ville: Mougins
Code postal: 06250
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0004
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: gpmnt id verde (Mandataire) / Provence Jardins Groupe Parcs Et Sports
Numéro d’enregistrement: 33960966100717
Adresse postale: 346 boulevard du mercantour
Ville: Nice
Code postal: 06200
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0005
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: tribunal administratif de Nice
Numéro d’enregistrement: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des fleurs, Cs 611039
Ville: Nice
Code postal: 06050
Subdivision pays (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Pays: France
Téléphone: +33 489978600
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: Publications Office of the European Union
Numéro d’enregistrement: PUBL
Ville: Luxembourg
Code postal: 2417
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
Pays: Luxembourg
Téléphone: +352 29291
Rôles de cette organisation:
TED eSender
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 382128-2024
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Augmentation du montant initial du marché (tranche ferme et tranche optionnelle 1) de 513 832,97 euros HT. Prolongation du délai de la tranche ferme de 22 semaines et de la tranche optionnelle 1 de 16 semaines. La modification 2 rend définitifs les prix nouveaux provisoires notifiés par OS conformément à l'article 14.5 du CCAG Travaux, intègre les adaptations techniques diverses et la réalisation de travaux modificatifs indispensable au bon achèvement de l'ouvrage, intègre une nouvelle répartition financière entre les co-traitants. En application de l'article R2194-7 du code de la commande publique, des travaux supplémentaires sont intervenus dans le cadre de l'exécution du marché. Des prix nouveaux relèvent de travaux relatifs à des sujétions imprévues relevant de l'acheteur diligent conformément au code de la commande publique.
10.1.
Modification
Identifiant de la section: TEN-0003
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 26d137cd-47ea-4dd6-a3ca-0253bf5160b0 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 29
Date d’envoi de l’avis: 18/09/2024 12:59:37 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 562246-2024
Numéro de publication au JO S: 183/2024
Date de publication: 19/09/2024