MINARM/SGA/DCSID/ESID, Ministère des Armées
Ban de Landivisiau, construction d'un atelier de maintenance parachutes, engins de sauvetages et sièges éjectables
PROCÉDURE ADAPTÉE - Marché de travaux
1. Maître d’ouvrage : MINARM/SGA/DCSID/ESID, Ministère des Armées, secrétariat général pour l’administration, Direction centrale du service d’infrastructure de la Défense, service d’infrastructure de la Défense de Brest, BCRM / SID de Brest, Investissement, CC16, 29240 Brest cedex.
2. Mandataire : SemBreizh, 13, rue du Clos Courtel, 35510 Cesson-Sévigné, représentée par son agence du Finistère, 37, rue Jean-Marie-le-Bris, 29200 Brest.
3. Mode de passation choisi : procédure adaptée ouverte (articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la commande publique).
4. Objet des marchés :
Lieu d'exécution : Base aéronavale de Landivisiau (29).
Nature des travaux : construction d’un atelier de maintenance parachutes engins de sauvetages et sièges éjectables.
Répartition des travaux :
La présente consultation porte sur les lots suivants :
Lot 01 : terrassements, voiries et réseaux divers, aménagements extérieurs.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : charpente métallique.
Lot 04 : couverture, étanchéité.
Lot 05 : bardage.
Lot 06 : menuiseries extérieures.
Lot 07 : serrurerie, métalleries.
Lot 08 : cloisons, doublage, faux plafonds.
Lot 09 : menuiseries intérieures.
Lot 10 : revêtement de sols et de murs.
Lot 11 : peinture.
Lot 12 : plomberie, sanitaires, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage.
Lot 13 : électricité, courants forts, courants faibles, système de sécurité incendie, foudre.
Lot 14 : équipements mécaniques.
Délai d'exécution :
Démarrage prévisionnel des travaux : septembre 2026 pour une durée de 15 mois y compris période de préparation.
Variante : aucune variante n'est autorisée.
5. Justificatifs à produire : les candidats devront produire un dossier complet comprenant la lettre de candidature (DC 1 ou forme libre), les renseignements sur l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, la capacité économique et financière et les capacités techniques et professionnelles et détaillés au règlement de consultation (DC2 ou forme libre).
6. Retrait du dossier de consultation :
Le dossier est disponible en ligne sur la salle régionale des marchés publics :
https://www.marchespublics.gouv.fr
7. Visite sur site : sans objet.
8. Critères de jugement des offres :
Les critères d'attribution sont les suivants :
- valeur technique de l’offre pour 40 ,%
- prix pour 60 %.
9. Date limite de réception des offres :
Les offres parviendront par voie dématérialisée sur le site:
https://www.marches-publics.gouv.fr avant le mardi 30 juin 2026 à 16 h 00.
Délai de validité des offres : 180 jours.
L'attributaire signera obligatoirement l'acte d'engagement de façon électronique.
10. Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement : ressources propres de l’AIA Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité ou de participations publiques.
Exécution financière du marché : conformément aux articles R.2191-1 à R.2191-63 du Code de la commande publique.
11. Conditions relatives au cautionnement et garantie exigées : constitution d’une garantie à première demande.
12. Renseignements :
Les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr
13. Voies de recours :
Instance chargée des recours auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus : tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3, contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes France, tél. 02 23 21 28 28, fax 02.99.63.56.84. E-mail : greffe.ta-rennes@juradm.fr -
http://rennes.tribunaladministratif.fr
14. Date d'envoi à la publication : 21 mai 2026.
