construction de 28 logements locatifs sociaux collectifs sur l’îlot 6 du lotissement «Les Domaines de La Brossardière», au 56,·boulevard Paul-Caillaud à La Roche-sur-Yon

Podeliha
construction de 28 logements locatifs sociaux collectifs sur l’îlot 6 du lotissement «Les Domaines de La Brossardière», au 56,·boulevard Paul-Caillaud à La Roche-sur-Yon
procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique. Relance lot 6 (étanchéité, zinguerie). Cette procédure fait suite à une déclaration de procédure infructueuse
Maître de l'ouvrage :Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre (architecte et OPC) :Fabien Sury SARL d’Architecture, 44, rue des Gentilshommes, 85400 Luçon.
Économiste de la construction :
Ecobat, 22, rue Jacques-Moindreau, ZI La Folie Sud, 85310 La Chaize-le-Vicomte.
Bureau d’études structure : Esba Structures, 5, boulevard de la Gare, 85300 Challans.
Bureau d’études thermique/fluides : Picard Jore, 51, rue des Nouettes, 85180 Le Château-d'Olonne.
Bureau d’études acoustique : Venathec, 5, rue Jacques-Brel, Les Reflets, bâtiment A, 44800 Saint-Herblain.
Bureau d’études géotechnique : Igesol, 12, boulevard de la Vie, 85170 Bellevigny.
Contrôle technique : Alpes Contrôles, 22, rue Benjamin-Franklin, 85000 La Roche-sur-Yon.
Coordination SPS : Bureau Véritas, 11, impasse René-Fonck, 85000 La Roche-sur-Yon.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique. Relance lot 6 (étanchéité, zinguerie). Cette procédure fait suite à une déclaration de procédure infructueuse.
Objet du marché : construction de 28 logements locatifs sociaux collectifs sur l’îlot 6 du lotissement «Les Domaines de La Brossardière», au 56, boulevard Paul-Caillaud à La Roche-sur-Yon.
Type de marché : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 18 lots.
Lot n°, nom du lot :
Lot 01 : terrassements, VRD, espaces verts, clôtures.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 03 : enduit.
Lot 04 : charpente bois.
Lot 05 : couverture tuiles, zinguerie.
Lot 06 : étanchéité, zinguerie.
Lot 07 : menuiseries extérieures.
Lot 08 : menuiseries extérieures acier, métallerie.
Lot 09 : menuiseries intérieures bois.
Lot 10 : cloisonnement, plafonds, isolation.
Lot 11 : flocage.
Lot 12 : carrelage, faïence.
Lot 13 : revêtements de sol souple.
Lot 14 : peintures.
Lot 15 : nettoyages.
Lot 16 : ascenseur.
Lot 17 : chauffage, plomberie sanitaire, ventilation.
Lot 18 : électricité courants forts et faibles.
Délai d'exécution : 24 mois (1 mois de préparation + 23 mois de travaux compris congés, hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : décembre 2023.
Variantes libres : non autorisées.
Variantes imposées : aucune.
PSE (prestations supplémentaires éventuelles) : non.
Conditions relative au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la Société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération : 70 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 30 %) :
- sous critère n° 1 : méthodologie d’intervention (pondération : 10 %),
- sous critère n° 2 : moyens humains et matériels (pondération : 5 %),
- sous critère n° 3 : respect du planning et des délais d’intervention (pondération : 5 %),
- sous critère n° 4 : chantier à faible impact environnemental (pondération : 5 %),
- sous critère n° 5 : gestion des interventions de parfait achèvement (pondération : 5 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr espace professionnel, «appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 22 décembre 2023 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com (https://www.achat.public.com), sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au JAL : le 7 décembre 2023.