construction de 20 logements locatifs sociaux collectifs sur l’îlot C du lotissement «Les Domaines de la Brossardière», au 53, rue Gaston-Marceteau à La Roche-sur-Yon

Podeliha
construction de 20 logements locatifs sociaux collectifs sur l’îlot C du lotissement «Les Domaines de la Brossardière», au 53, rue Gaston-Marceteau à La Roche-sur-Yon
procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique. Relance lot 7 (métallerie). Cette procédure fait suite à une déclaration de procédure infructueuse
Maître de l'ouvrage :Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre (architecte et OPC) : AADP, 17, avenue Jean-Jaurès, 85100 Les Sables-d'Olonne.
Économiste de la construction : Seteb, 183, esplanade de la Mer, 85164 Saint-Jean-de-Monts.
Bureau d’études structure : Serba, 1, rue Newton, 85300 Challans.
Bureau d’études thermique/fluides : Picard Jore, 51, rue des Nouettes, 85180 Le Château-d'Olonne.
Bureau d’études acoustique : Gantha, 2, impasse Claude-Nougaro, 44800 Saint-Herblain.
Bureau d’études géotechnique : Igesol, 12, boulevard de la Vie, 85170 Bellevigny.
Contrôle technique : Alpes Contrôles, 22, rue Benjamin-Franklin, 85000 La Roche-sur-Yon.
Coordination SPS : Atae, D160 La Chauvière, 85000 La Roche-sur-Yon.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Relance lot 7 (métallerie). Cette procédure fait suite à une déclaration de procédure infructueuse.
Objet du marché : construction de 20 logements locatifs sociaux collectifs sur l’îlot C du lotissement «Les Domaines de la Brossardière», au 53, rue Gaston-Marceteau à La Roche-sur-Yon.
Type de marché : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 18 lots.
Lot n°, nom du lot :
Lot 01 : terrassements, VRD.
Lot 02 : espaces verts.
Lot 03 : gros oeuvre.
Lot 04 : étanchéité.
Lot 05 : ravalements (enduit).
Lot 06 : menuiseries extérieures.
Lot 07 : métallerie.
Lot 08 : menuiseries intérieures.
Lot 09 : cloisons sèches, isolation, plafonds.
Lot 10 : chapes autonivellantes.
Lot 11 : revêtements de sols et murs céramiques.
Lot 12 : revêtements de sols souples.
Lot 13 : électricité courants forts et faibles.
Lot 14 : chauffage, plomberie sanitaire, ventilation.
Lot 15 : peinture et revêtements muraux.
Lot 16 : isolation projetée.
Lot 17 : ascenseur.
Lot 18 : nettoyage.
Délai d'exécution : 18 mois (1 mois de préparation + 19 mois de travaux compris congés, hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : décembre 2023.
Variantes libres : non autorisées.
Variantes imposées : aucune.
PSE (prestations supplémentaires éventuelles) : non.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou K-bis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération : 70 %,
- la valeur technique de l'offre (pondération : 30 %) :
- sous critère n° 1 : méthodologie d’intervention (pondération : 10 %),
- sous critère n° 2 : moyens humains et matériels (pondération : 5 %),
- sous critère n° 3 : respect du planning et des délais d’intervention (pondération : 5 %),
- sous critère n° 4 : chantier à faible impact environnemental (pondération : 5 %),
- sous critère n° 5 : gestion des interventions de parfait achèvement (pondération : 5 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr espace professionnel «appels d’offres».
Date limites de réception des offres : le 15 novembre 2023 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com
(https://www.achat.public.com), sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au JAL : le 25 octobre 2023.