Construction de 5 logements collectifs situés 15-17, rue des Loges à Fontenay-le-Comte

Podeliha
Construction de 5 logements collectifs situés 15-17, rue des Loges à Fontenay-le-Comte
PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître de l’ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : Architecture Blanchard Marsault Pondevie, 16, rue Jean-Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon, tél. 02 51 24 17 17.
Économiste de la construction : Cabinet Barre, 72, impasse Jean-Mouillade, 85000 La Roche-sur-Yon, tél. 02 51 37 71 24.
Bureau d’étude structure : Arest, ZA de la Forêt, 8, rue Chante-Merle, BP 7, 44140 Le Bignon, tél. 02 40 26 26 00.
Bureau d’étude fluides : FIB, 66, impasse Jean-Mouillade, 85000 La Roche-sur-Yon, tél. 02 51 05 10 10.
Contrôle technique : Alpes Contrôles, 8, rue René-Coty, 85000 La Roche-sur-Yon, tél. 02 85 33 00 10.
Coordination SPS : Apave Infrastructure et Construction France, rue Jacques-Yves-Cousteau, ZA de Beaupuy, CS 10042, 85017 La Roche-sur-Yon.
Tél. 02 40 38 80 10.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : construction de 5 logements collectifs situés 15-17, rue des Loges à Fontenay-le-Comte (85).
Type de marché : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne un marché divisé en 8 lots (relance).
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot, désignation :
Lot 01 : terrassement, VRD, gros oeuvre.
Lot 04 : charpente bois.
Lot 05 : couverture tuiles, zinguerie.
Lot 09 : cloisonnements, plafonds, isolations.
Lot 12 : nettoyage parachèvement.
Lot 13 : électricité, télévision.
Lot 14 : chauffage, ventilation, plomberie.
Lot 15 : abords, espaces verts.
Délai d’exécution : 15 mois (1 mois de préparation + 14 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : septembre-octobre 2024.
Variantes : non autorisées.
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) facultatives : oui.
Numéro de lot, numéro de la PSE, libellé de la PSE :
Lot 13 : électricité, télévision, PSE facultative n° 1, étiquette de boîte aux lettres connectée.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire.
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considérera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le DUME peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 40 %) :
- sous critère n° 1 : méthodologie, procédés d’exécution de travaux et engagement sur le planning, moyen de prévention (pondération : 20 %),
- sous critère n° 2 : moyen humains et matériels dédiés au chantier (pondération : 5 %),
- sous critère n° 3 : fiches techniques et FDES des produits et matériaux mis en oeuvre (pondération : 5 %),
- sous critère n° 4 : gestion des interventions dans le cadre de l’année de parfait achèvement (pondération : 5 %),
- sous critère n° 5 : démarche chantier propre et développe durable (pondération : 5 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr - espace professionnel - «appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 30 juillet 2024 à 11 h 00.
Conditions d’envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com (https://www.achat.public.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d’envoi au JAL : le 4 juillet 2024.