Réhabilitation de 50 logements collectifs, Foyer Les Blés d'Or, situé 2, rue des Blés-d'Or, Verrières-en-Anjou, lot 07, plafonds suspendus

Podeliha
réhabilitation de 50 logements collectifs, Foyer Les Blés d'Or, situé 2, rue des Blés-d'Or, 49480 Verrières-en-Anjou. Lot 07, plafonds suspendus
procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre :Cazals, Architecte, 51, bis rue Chanzy, 72000 Le Mans.
Tél. 02 43 16 18 00, fax 02.43.84.46.97.
Bureau d’étude fluide : BET Flu'Bat Concept : 66, avenue Jean-XXIII, 49 Angers, tél. 02 41 05 10 00.
Bureau d’étude électricité :Proj’Elect Concept, 22, rue Auguste-Beuneux, 53000 Laval, tél. 02 43 49 02 95.
Bureau de contrôle technique :Bureau Veritas, 4, rue Duguay-Trouin, 44818 Saint-Herblain, tél. 06 73 91 06 13.
Bureau de CSPS : APAVE Nord Ouest SAS, Angers, rue du Général Charles-Lacretelle, Zac de l’Hoirie, CS 27189, 49071 Beaucouzé cedex, 02 41 36 78 00.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : réhabilitation de 50 logements collectifs, Foyer Les Blés d'Or, situé 2, rue des Blés-d'Or, 49480 Verrières-en-Anjou. Lot 07, plafonds suspendus.
Type de marché : travaux.
Allotissement : le présent avis concerne la re-consultation du lot 07, plafonds suspendus
Lot 01 : démolition, gros oeuvre.
Lot 02 : plâtrerie, isolation.
Lot 03 : serrurerie, métallerie.
Lot 04 : étanchéité.
Lot 05 : menuiserie intérieure.
Lot 06 : carrelage, faïence.
Lot 07 : plafonds suspendus.
Lot 08 : peinture.
Lot 09 : revêtement de sol.
Lot 10 : porte automatique.
Lot 11 : ascenseur.
Lot 12 : plomberie, ventilation.
Lot 13 : électricité.
Délai d'exécution : 2 mois (4 semaines de préparation + 1 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : septembre 2024.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Clause sociale : le marché comporte une clause d’insertion professionnelle dont les coefficients sont indiqués dans le règlement de consultation.
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération : 60 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 40 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr - Espace professionnel - «Appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 1er août 2024 à 11 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com (https://www.achat.public.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 21 juin 2024.