Construction de 30 logements dont 5 individuels, 10 semi-collectifs et 15 collectifs situés La Grande Brosse à l’Huisserie

Podeliha
construction de 30 logements dont 5 individuels, 10 semi-collectifs et 15 collectifs situés La Grande Brosse à l’Huisserie 53970
Procédure adaptée ouverte
Maître de l'ouvrage : Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre : Architecture Fardin, 20, rue de Terre-Neuve, Zone de l’Écuyère, 49300 Cholet, 02 41 58 07 57.
Maître d’oeuvre d’exécution : Exeplan.
Bureau d’études structures : Arest.
Bureau d’étude électrique : Buro 210.
Bureau d’études plomberie/CVC/thermiques : BET Blin Ingénierie.
Bureau d’études acoustiques : DB Acoustic.
Contrôle technique : Socotec Construction, Parc Cérès, bâtiment Q14, 21, rue Ferdinand-Buisson, 53810 Changé, 02 43 59 44 00.
Coordination SPS : Pierre SPS, 8, rue Saint-André, 72000 Le Mans,
02 43 47 23 21.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : construction de 30 logements dont 5 individuels, 10 semi-collectifs et 15 collectifs situés La Grande Brosse à l’Huisserie 53970.
Type de marché : travaux.
Le présent avis concerne un marché divisé en 15 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Lot 02 : gros oeuvre.
Lot 05 : étanchéité.
Lot 07 : serrurerie.
Lot 14 : chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire.
Délai d'exécution : 22 mois (2 semaines de préparation + 21 mois et 2 semaines de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : décembre 2024.
Variantes : non autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques. Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme : www.achatpublic.com
Clause sociale : le marché comporte une clause d’insertion professionnelle dont les coefficients sont indiqués dans le règlement de consultation.
Dossier de candidature : les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- l'offre de prix (pondération 60 %),
- la valeur technique de l'offre (pondération : 40 %) :
- indications des procédés d’exécution envisagés, des contraintes d'exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l'entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l'entreprise comme étant susceptibles d'affecter la qualité de l'environnement lors de l'exécution des travaux (pondération : 10 %),
- composition de l’équipe qui sera mise à disposition pour l’exécution du marché détaillant les effectifs, l’importance et la qualification du personnel d’encadrement, indication des matériels affectés spécifiquement au chantier (pondération : 10 %),
- fiches techniques de composition ou d'utilisation des produits, des matériaux qui seront mis en oeuvre dans le respect des préconisations du CCTP (pondération : 5 %),
- qualité de la décomposition du prix global et forfaitaire par nature d'ouvrage avec les quantités et les prix unitaires permettant d'apprécier la proposition de prix (pondération : 5 %),
- la qualité du programme d’exécution (pondération : 10 %).
Dossier de consultation : le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet www.podeliha.fr - Espace professionnel - «Appels d’offres».
Date limite de réception des offres : le 15 novembre 2024 à 13 h 00.
Conditions d'envoi : par voie électronique sur la plateforme achatpublic com (https://www.achat.public.com), et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 25 octobre 2024.