Construction de 22 logements individuels, situés rue Normandie Niemen à Le Mans

Podeliha Accession
Construction de 22 logements individuels, situés rue Normandie Niemen à Le Mans
Procédure adaptée ouverte
Podeliha Accession, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Intervenants :
Maître d’oeuvre :
1er contractant :
Architecte :
Pharo Architectes et Urbansites, 63, boulevard Oyon, 72100 Le Mans, tél. 02 43 86 02 42.
2e contractant :
Bureau d'Étude V.R.D. : SARL SO.DE.REF, rue Lucien-Chasserant, ZA Les Portes de l’Océane, 72650 Saint-Saturnin, tél. 02 43 51 10 28.
3e contractant :
Bureau d'Étude Thermique/Fluides : SARL Delta T  Conseils, 43, rue d’Alger, Le Hangar, 72000 Le Mans, tél. 06 61 46 18 14.
Contrôle technique : Bureau Véritas, 7, avenue René-Laennec, 72000 Le Mans, tél. 02 43 39 96 20.
Coordination SPS : Pierre SPS, 6, rue du Repos, 72100 Le Mans, tél. 02 43 47 23 21.
Procédure de passation : procédure adaptée ouverte soumis aux dispositions de l’article R.2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : construction de 22 logements individuels, situés rue Normandie Niemen à Le Mans 72000.
Type de marché : travaux.
Le présent avis concerne un marché divisé en 13 lots.
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.
Les lots concernés par cette consultation sont les lots :
Lot 12 : terrassements, voirie, assainissement.
Lot 13 : réseaux divers.
Délai d'exécution : 21 mois (5 semaines de préparation + 20 mois de travaux compris congés et hors intempéries).
Ordre de service prévisionnel : mars 2025.
Variantes : autorisées.
Conditions relatives au marché :
Langue pouvant être utilisée : français uniquement.
Unité monétaire utilisée : l’euro.
Les candidats peuvent se présenter individuellement ou sous forme de groupement d’opérateurs économiques.
Il est interdit de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements, ou en qualité de membre de plusieurs groupements.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire ou un groupement solidaire.
Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite par l’intermédiaire du module question/réponses de la plateforme :
www.achatpublic.com
Clause sociale : le marché comporte une clause d’insertion professionnelle dont les coefficients sont indiqués dans le règlement de consultation.
Dossier de candidature :
Les candidats produiront, à l’appui de leur candidature :
- les renseignements et documents énoncés dans le règlement de consultation permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières,
- les justificatifs du pouvoir de la personne habilitée à engager la Société, dans l’hypothèse où le candidat dispose d'un extrait de l’inscription au Registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ou équivalent datant de moins de 3 mois, il est invité à le remettre dès la candidature,
- la copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
- une déclaration sur l’honneur attestant de la régularité des conditions d’emploi des salariés, indiquant que le candidat est indépendant de tout intérêt avec le maître d’ouvrage au regard des dispositions de l’article L.423-10 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), et/ou des articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et/ou des articles L.612-5 du Code de commerce, que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées à l’article L.2341-5 du Code de la commande publique que le candidat a satisfait à l’ensemble de ses obligations sociales et fiscales.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (Dume) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée.
Le Dume peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien :
https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Critères pondérés de jugement des offres : conformément au règlement de la consultation :
- prix des prestations : 70 %,
- valeur technique : 20 % :
La valeur technique des offres sera appréciée en fonction des éléments figurant dans la note méthodologique et, plus spécifiquement, en fonction des éléments d’appréciation suivants :
- les moyens humains et matériels mis spécifiquement au service du chantier,
- la méthodologie spécifiquement employée afin de mener à bien les travaux afférant à son lot,
- la prise en compte des travaux en site occupé,
- la gestion des interventions dans le cadre de l’année de parfait achèvement (délais d’intervention minimal,),
- les moyens mis en oeuvre afin de garantir la sécurité de ses employés tout au long de son intervention (règles de sécurité pour les employés, réactivité face aux remarques du SPS, …).
- démarche en faveur du développement durable : 10 %.
La démarche en faveur du développement durable sera appréciée en fonction des éléments figurant dans la note méthodologique et, plus spécifiquement, en fonction des éléments d’appréciation suivants :
- leur processus de gestion des déchets sur le chantier,
- le suivi du traitement des déchets,
- la démarche en faveur du développement durable engagée par leur entreprise (charte de qualité, de démarche environnementale interne à l’entreprise),
- la méthodologie habituellement employée afin de minimiser l’impact du chantier sur les environs.
Dossier de consultation :
Le dossier de consultation sera téléchargeable gratuitement en consultant le site internet : www.podeliha.fr - Espace professionnel "Appels d’offres".
Date limite de réception des offres : le 14 février 2025 à 11 h 00.
Conditions d'envoi :
Par voie électronique sur la plateforme achatpublic.com :
https://www.achat.public.com et copie de sauvegarde sur support papier (copie intégrale des documents sur clé USB) à Podeliha Accession, 12, boulevard Yvonne-Poirel, 49000 Angers.
Date d'envoi au journal : le 17 janvier 2025.