1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Amiens Métropole
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’eau
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: CREATION, SECURISATION ET EQUIPEMENTS DE DEUX BATIMENTS TECHNIQUES SUR LE SITE DE CAPTAGE DE PONT DE METZ
Description: La date ci-dessus est prévisionnelle. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. L'opération prévoit des travaux de réhabilitation du bâti existant ainsi que la réalisation de constructions neuves. Le marché vise à équiper les deux nouveaux forages du site de Pont de Metz et à les raccorder aux installations existantes, afin de rétablir la capacité de production. Il comprend : - Les équipements hydrauliques (pompes, anti-bélier, canalisation), - Les installations électriques, - Les installations de traitement, - La création de deux bâtiments techniques sur fondations spéciales, - La reconstruction d'un bâtiment technique, En complément de l'équipement des puits, il est prévu divers travaux de sécurisation et d'optimisation du site de Pont de Metz. (Précisés dans le CCTP)
Identifiant de la procédure: 53c8c619-debe-4644-9f9d-b91f1386b43d
Identifiant interne: 25057
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 41110000 Eau potable, 43328000 Installations hydrauliques, 45262200 Travaux de fondation et forage de puits de captage
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Captage de Pont de Metz, rue du terrain à Pont De Metz
Ville: Pont-de-metz
Code postal: 80480
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 000 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation à l'article 6.3
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: CREATION, SECURISATION ET EQUIPEMENTS DE DEUX BATIMENTS TECHNIQUES SUR LE SITE DE CAPTAGE DE PONT DE METZ
Description: La date ci-dessus est prévisionnelle. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. L'opération prévoit des travaux de réhabilitation du bâti existant ainsi que la réalisation de constructions neuves. Le marché vise à équiper les deux nouveaux forages du site de Pont de Metz et à les raccorder aux installations existantes, afin de rétablir la capacité de production. Il comprend : - Les équipements hydrauliques (pompes, anti-bélier, canalisation), - Les installations électriques, - Les installations de traitement, - La création de deux bâtiments techniques sur fondations spéciales, - La reconstruction d'un bâtiment technique, En complément de l'équipement des puits, il est prévu divers travaux de sécurisation et d'optimisation du site de Pont de Metz. (Précisés dans le CCTP)
Identifiant interne: T-PA-1760360
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 41110000 Eau potable, 43328000 Installations hydrauliques, 45262200 Travaux de fondation et forage de puits de captage
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Captage de Pont de Metz, rue du terrain à Pont De Metz
Ville: Pont-de-metz
Code postal: 80480
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/11/2026
Durée: 16 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 000 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.11.
Documents de marché
Canal de communication ad hoc:
Nom: AW Solutions
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Autorisée
Date limite de réception des offres: 02/03/2026 17:30:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/03/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Lieu: Amiens
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Les candidats peuvent proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteur. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. Forme juridique imposée au groupement attributaire : Groupement conjoint avec mandataire solidaire
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
Montage financier: Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du Ccag-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement. Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, l'entité adjudicatrice notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index publiés à la date d'établissement de ce décompte
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif d'Amiens
Informations relatives aux délais de recours: Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Service de l'eau et de l'assainissement
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement: 84C3C82E-9A3E-386B-CECFCD94BA54A5B1
Ville: Seyssinet-Pariset
Code postal: 38170
Subdivision pays (NUTS): Isère (FRK24)
Pays: France
Téléphone: +33480041260
Rôles de cette organisation:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Amiens Métropole
Numéro d’enregistrement: 64992
Adresse postale: Hotel de Ville
Ville: Amiens
Code postal: 80027
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Point de contact: Monsieur le Président
Téléphone: 0322974040
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Service de l'eau et de l'assainissement
Numéro d’enregistrement: 84C3C853-B4D9-60A8-B903FD52C018C2E8
Adresse postale: 1 bd du port d'zval
Ville: Amiens
Code postal: 80000
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Point de contact: Remi Ruyssen
Téléphone: 0322331313
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif d'Amiens
Numéro d’enregistrement: 84C3C862-A814-E3B9-8C585F8BB8696C2F
Adresse postale: 14, rue Lemerchier
Ville: Amiens
Code postal: 80011
Subdivision pays (NUTS): Somme (FRE23)
Pays: France
Téléphone: 0322336170
Télécopieur: 0322336171
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Identifiant/version de l’avis: 4980d63a-98cd-4d71-8aa5-3a2e857cf2de - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 17
Date d’envoi de l’avis: 31/12/2025 10:11:27 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 203-2026
Numéro de publication au JO S: 1/2026
Date de publication: 02/01/2026
