ouilles archéologiques préventives pour 2 zones représentant une surface de 22 524 m2, chemin du Roudou - Concarneau

I. Identification de l'organisme qui passe le marché :
Nom de l'organisme acheteur : OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse : 85, rue de Kergestin, 29334 Quimper cedex.
Téléphone : +33 2 98 55 60 00.
URL pouvoir adjudicateur : https://www.opac-cornouaille.fr/
URL profil d'acheteur : https://www.avispublicsdebretagne.com/
II. Description du marché :
Nature de marché : marché de travaux.
Objet du marché : fouilles archéologiques préventives pour 2 zones représentant une surface de 22 524 m2, chemin du Roudou - Concarneau.
Lieu d'exécution : 29900 Concarneau.
III. Caractéristiques principales
Des variantes seront-elles prises en compte : non.
VI. Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) :
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises)).
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
Situation juridique :
* - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- la déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat,
- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
- les attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la commande publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation
* Le descriptif des qualifications et obligations du Responsable Scientifique et de l'Equipe Archéologique mentionnés à l'article 5 des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral n° 2024-342
* L'agrément du ou des opérateurs en archéologie préventive pour la période ou les spécialistes mentionnés à l'article 4 des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral n° 2024-342.
Capacité économique et financière :
1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Capacité technique : 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
VIII. Type de procédure
Type de procédure : procédure adaptée.
IX. Critères d'attribution
Critères de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération :
Le prix des prestations - 50,
Le délai d'exécution des prestations - 25.
Projet d'intervetion conforme à l'arrêté n° 2025-342 - 25
X. Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 24 février 2025.
Heure locale : 17 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 12 mois.
XI. Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Archéo Concarneau.
Renseignements complémentaires :
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.
XII. Adresses complémentaires
Renseignement d'ordre administratif :
Correspondant : Jennifer Mercier.
Personne morale, Organisme, Etablissement : service marchés.
Adresse :
Téléphone : +33 2 98 55 91 65.
Courriel : jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Renseignement d'ordre technique :
Correspondant : Gilbert Favennec
Courriel : gfavennec@opac-cornouaille.fr
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
Correspondant : Jennifer Mercier.
Courriel : jpeuziat@opac-cornouaille.fr
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées :
Adresse internet : https://www.opac-cornouaille.fr/