Avis de marché - Avis n° 26-15578 du 13/02/2026
Département(s) de publication : 56
Annonce n° 26-15578
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : COMMUNE DE LORIENT
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 21560121200016
Ville : LORIENT CEDEX
Code postal : 56315
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 56
Section 2 - Communication
Identifiant interne de la consultation : 26048
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Service Commande Publique
Adresse mail du contact : achats@lorient.bzh
Numéro de téléphone du contact : +33 0297022264
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : N° unique d’identification ; Les pouvoirs des personnes habilitées à engager l’entreprise ; Les imprimés DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) complétés.
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Les chiffres d’affaires des trois dernières années en identifiant la part de chiffre d’affaires relevant du marché concerné, sauf pour les entreprises nouvellement créées qui doivent justifier de leur date de création par tout moyen.
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Une présentation de l’entreprise détaillant les compétences et les moyens humains (organigramme) ; Une déclaration indiquant les moyens techniques dont dispose le candidat pour réaliser la prestation : matériel, équipement technique, outillage etc ; Une liste de références de travaux de même nature que ceux prévus au marché effectués au cours des trois dernières années (en précisant le montant, la date et le destinataire) ; Les qualifications professionnelles suivantes : Qualification de démolition (QUALIBAT 1112 et QUALIBAT 1161 ou équivalent)
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 16/03/2026 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Exigée
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes : Non
Critères d'attribution : Valeur technique 50 % - Prix des prestations 50 %
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : 26048 DESAMIANTAGE ET DEMOLITION DU BATIMENT C DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE SES ANNEXES QUARTIER BOIS DU CHATEAU A LORIENT
Code CPV principal - Descripteur principal : 45111100
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : 26048 DESAMIANTAGE ET DEMOLITION DU BATIMENT C DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS ET DE SES ANNEXES QUARTIER BOIS DU CHATEAU A LORIENT
Lieu principal d'exécution du marché : LORIENT 56100
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire : Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite sur site est obligatoire. Contact Nathalie ROMIEUX – Tél : 02 97 02 59 23 - 07 64 40 61 22 - Email : nromieux@lorient.bzh pour définir une date de visite du 23 février au 6 mars 2026.
Autres informations complémentaires : Le délai de validité des offres est fixé à 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. Mode de dévolution : Le marché peut être attribué à une entreprise ou à un groupement d’entreprises. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Tranches : Le marché comprend une tranche ferme et 3 tranches optionnelles conformément aux articles L.2113-4 et suivants du code. Durée du contrat - délai d'exécution : La durée du marché débute à la date de notification du marché jusqu’au parfait achèvement des travaux. Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 16 semaines : Le délai d’exécution des travaux est de 12 semaines hors période de préparation de chantier (y compris repli de chantier) et 4 semaines de préparation de chantier. Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont révisables conformément aux dispositions du CCAP. Délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Négociation éventuelle : Une négociation pourra être organisée si nécessaire. Voies de recours : Le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif de Rennes – 3 Contour de la Motte – CS44416 – 35044 Rennes Cedex – Tél : 02 23 21 28 28.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13/02/2026
